建设工程施工合同纠纷 （2014）平民初字第156号

本案系建设工程施工合同纠纷，平工建筑公司与珠江国际公司签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》及《停工通知》、《停工报告》均是双方当事人真实意思表示，不违背法律法规的强制性规定，应为合法有效。涉案工程因珠江国际公司不能按时足额拨付工程款造成停工至今，合同已无法继续履行，平工建筑公司要求解除《建设工程施工合同》的理由成立，本院予以支持。关于下余工程款数额及利息问题。根据双方共同签署的《停工通知》和《停工报告》，足以证实就涉案工程珠江国际公司尚欠平工建筑公司工程款2083.44万元，上述款项应由珠江国际公司向平工建筑公司予以支付。因珠江国际公司未及时足额支付工程款，由此造成平工建筑公司的利息损失亦应由珠江国际公司向平工建筑公司支付，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交

本案系建设工程施工合同纠纷，平工建筑公司与珠江国际公司签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》及《停工通知》、《停工报告》均是双方当事人真实意思表示，不违背法律法规的强制性规定，应为合法有效。涉案工程因珠江国际公司不能按时足额拨付工程款造成停工至今，合同已无法继续履行，平工建筑公司要求解除《建设工程施工合同》的理由成立，本院予以支持。关于下余工程款数额及利息问题。根据双方共同签署的《停工通知》和《停工报告》，足以证实就涉案工程珠江国际公司尚欠平工建筑公司工程款2083.44万元，上述款项应由珠江国际公司向平工建筑公司予以支付。因珠江国际公司未及时足额支付工程款，由此造成平工建筑公司的利息损失亦

河南省平顶山市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）平民初字第156号原告河南平工建筑工程有限公司，住所地平顶山市湛河区湛南路东段26号（工学院院内行政楼一楼）。法定代表人赵长香，经理。委托代理人辛伟超，系该公司项目经理。委托代理人刘建辉，河南金豫律师事务所律师。被告鲁山县珠江国际酒店投资管理有限公司，住所地鲁山县鲁阳镇鲁南路中段路西。法定代表人马召锋，经理。原告河南平工建筑工程有限公司（以下……