建设工程施工合同纠纷 （2018）浙0105民初12664号
裁判要旨
凯地公司与运星公司之间的建设工程施工合同，双方当事人意思表示真实，内容不违反法律的强制性规定，为有效合同，对双方当事人具有拘束力。 凯地公司已经按合同约定履行了义务，其有权向运星公司主张工程价款。 根据凯地公司所提交的证据可以认定，凯地公司所施工的桩基工程，已经完成施工，并经过检测合格，具备验收条件。 现主体工程已经进行施工，凯地公司也向运星公司及监理单位提交了结算材料，但运星公司未在约定期间内予以答复。 根据双方当事人的合同约定，“监理人应当在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。 发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书”，“发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款书”。 现凯地公司依据该条约定，要求按照竣工结算文件结算工程价款，本院予以支持。 根据双方合同约定，“桩基工程验收合格后，可提交第三次付款申请，在审核完毕之日起10个工作日付至工程
摘要
浙江凯地基础工程有限公司与杭州运星投资管理有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
杭州市拱墅区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙0105民初12664号 原告：浙江凯地基础工程有限公司，住所地杭州市拱墅区金华路242号-218。 法定代表人：张冬夫，执行董事兼总经理。 委托代理人：周梦莎,浙江海之星律师事务所律师。 被告：杭州运星投资管理有限公司，住所地杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦1幢8楼810室。 法定代表人：韦俊祥，执行董事兼总经理。 原告浙江凯地基……