建设工程施工合同纠纷 （2014）江中法立民终字第332号

......虽然邓腾茂与富域公司签订的《富域城项目承包意向书》无效，但工期延误必然会给富域公司造成损失，由于双方在《富域城项目承包意向书》中没有约定损失的计算方法，故富城公司请求参照《富域城项目承包意向书》约定的违约金计算方式来计算其损失合理。根据《富域城项目承包意向书》第五条约定，邓腾茂按合同约定承担工期延误等违约责任的同时，并应支付东区全部工程款的15%的违约金给富域公司。经双方结算，涉案工程的总造价为82093204.73元，富域公司因工期延误造成的损失为12313980.71元，根据本院上述确定的责任分担比例，邓腾茂应赔偿富域公司因工期延误造成的损失1847097.11元。高明三建公司允许邓腾茂使用其资质证书并以其名义承揽涉案工程，违反了我国《建筑法》第二十六条第二款的规定，故对邓腾茂在施工中造成富域公司的损失，高明三建公司应承担连带赔偿责任。......判决如下：......三、邓腾茂应于本判决发生法律效力之日起十日内向鹤山市富域实业发展有限公司支付赔偿款1847097.11元，佛山市高明第三建筑工程有限公司承担连带赔偿责任。......五、驳回鹤山市富域实业发展有限公司的其

......虽然邓腾茂与富域公司签订的《富域城项目承包意向书》无效，但工期延误必然会给富域公司造成损失，由于双方在《富域城项目承包意向书》中没有约定损失的计算方法，故富城公司请求参照《富域城项目承包意向书》约定的违约金计算方式来计算其损失合理。根据《富域城项目承包意向书》第五条约定，邓腾茂按合同约定承担工期延误等违约责任的同时，并应支付东区全部工程款的15%的违约金给富域公司。经双方结算，涉案工程的总造价为82093204.73元，富域公司因工期延误造成的损失为12313980.71元，根据本院上述确定的责任分担比例，邓腾茂应赔偿富域公司因工期延误造成的损失1847097.11元。高明三建公司

广东省江门市中级人民法院民 事 裁 定 书（2014）江中法立民终字第332号上诉人（原审原告）：鹤山市富域实业发展有限公司。法定代表人：李伟雄，该公司总经理。委托代理人：曾超英，广东东方大卫律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：佛山市高明第三建筑工程有限公司。法定代表人：严家健，该公司总经理。被上诉人（原审被告）：邓腾茂，男，汉族，1963年4月27日出生。上诉人鹤山市富域实业发展有限公司（以下……