建设工程施工合同纠纷 （2017）陕0112民初3834号
裁判要旨
原、被告平等自愿签订的《三丰·中心思想项目3号地块4#、5#楼住宅部分外墙断桥铝合金门窗、百叶、玻璃幕墙制作工程施工合同》及《三丰·中心思想项目3号地块4#、5#楼住宅部分外墙断桥铝合金门窗、百叶、玻璃幕墙安装工程施工合同》，均系双方真实意思表示，内容与法不悖，应为有效。 合同已于2015年7月1日解除，原告也已退场，原告退场时，双方未就原告已完成的工程量进行确认，无结算依据。 本案争议焦点：1、合同解除的责任在哪方，原告要求被告承担违约责任应否支持；2、被告已付款金额如何认定；3、原告完成的工程造价应如何认定；4、原告要求被告退还保证金，并承担保证金利息应否支持。 1、关于合同解除的责任，原告认为系被告未支付工程款所致。 合同约定本工程无预付款，窗框全部完成，经验收合格，被告按进度支付至总工程量的合同价款的40%。 但对窗框完成之前的40%工程款按什么进度支付约定不明。 原告向被告递交的“4#-5#住宅楼铝合金门窗幕墙工程量汇总表”足以证明原告直至退场，也未完成窗框安装，未达到支付工程款至40%的条件，且被告在原告施工期间已支付原告工程款50万元。 综上，因合同关于40%进度款的支付
摘要
深圳茂华建设集团有限公司与陕西三丰房地产开发有限公司,陕西三丰房地产开发有限公司西安分公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
西安市未央区人民法院稿纸西安市未央区人民法院民 事 判 决 书（2017）陕0112民初3834号 原告深圳茂华建设集团有限公司(原：深圳市茂华装饰工程有限公司)。 住所地：深圳市福田区。 统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXX1827。 法定代表人杨华，总经理。 委托代理人赵继斌，陕西联邦律师事务所律师。 被告陕西三丰房地产开发有限公司西安分公司。 营业场所：。 统一社会信用代码XXXXX……