建设工程施工合同纠纷 （2018）新31民终42号
裁判要旨
根据上诉人的上诉理由和被上诉人的答辩意见，本案的争议焦点为：1、刘平以同心建设公司的名义与锦绣江山大酒店签订的《建设工程施工合同》效力问题；2、刘平是否存在延误工期的行为，是否承担赔偿责任及数额；3、锦绣江山公司是否欠付刘平工程款及欠付的数额。关于焦点1。刘平作为自然人，在不具有承揽建设工程施工项目资质的情况下，为达到承揽诉争工程的目的，挂靠同心建设公司的工程施工建设资质签订相关工程施工合同，其行为违反国家法律法规对建筑行业市场的强制性规定，故刘平以同心建设公司的名义与锦绣江山公司签订的《建设工程施工合同》无效。双方签订的合同虽然无效，但由于涉案工程已交付使用，应当参照合同约定结算工程款。刘平作为实际施工人有权向发包方主张给付工程款。关于焦点2。刘平未按期完成涉案工程，已构成违约，一审法院参照《建设工程量清单计价规范GB50500-2013（09）》第9.13.2条规定，确定承包方同心建设公司、实际施工人刘平按照合同价款的5%向锦绣江山公司赔偿迟延交付工程造成的损失132250元，并无不当。刘平对此问题的上诉理据不足，本院不予支持。关于焦点3。（1）、已完工程造价问题。依据双方签订的《
摘要
塔什库尔干县锦绣江山大酒店有限公司、刘平与新疆同心建设集团有限公司、新疆同心建设集团有限公司喀什分公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院民 事 判 决 书（2018）新31民终42号上诉人（原审原告、反诉被告）：塔什库尔干县锦绣江山大酒店有限公司，住所地塔什库尔干县塔什库尔干乡。法定代表人：沈美珍，该公司经理。委托代理人：刘月智，该公司监事。委托代理人：刘兴军，新疆诚丹律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告)：刘平，男，汉族，1967年3月16日出生，涉案工程实际施工人，住塔什库尔干县。委托……