分期付款买卖合同纠纷 （2019）苏07民终2802号

科威公司与中云公司签订的涉案两份《工矿产品购销合同》是双方当事人的真实意思表示，合法有效。科威公司与中云公司签订的供应轻质墙板的《工矿产品购销合同》是附随条件的买卖合同，同时双方签订的供应保温砖、块砖的《工矿产品购销合同》是单一的买卖合同关系，科威公司与中云公司的争议，应按买卖合同关系处理。中云公司主张应按建设工程合同纠纷予以处理，一审法院依法不予采纳。关于未付轻质墙板款项的付款条件是否成就的问题，供应轻质墙板的合同中约定：安装工程结束后，经建设单位竣工验收合格后需方向供方付款至总货款的80%，余货款六个月内一次性付清。新城小学宿舍楼已经交付实际使用的时间至今已经大于合同约定的应付清货款期限六个月，应视为已经验收完毕，故科威公司要求中云公司支付剩余货款的条件已经成熟，中汉公司对应付未付科威公司的轻质墙板款846327.62元，承担继续给付的义务。由于中汉公司没有按照合同约定的期限履行给付剩余货款的义务，按照合同约定对科威公司构成违约，应当承担违约责任。科威公司既主张违约金，又主张逾期付款利息，在违约金和逾期付款利息同时主张的情形下，一审法院根据违约方的违约程度、给对方造成的损失等综合因

科威公司与中云公司签订的涉案两份《工矿产品购销合同》是双方当事人的真实意思表示，合法有效。科威公司与中云公司签订的供应轻质墙板的《工矿产品购销合同》是附随条件的买卖合同，同时双方签订的供应保温砖、块砖的《工矿产品购销合同》是单一的买卖合同关系，科威公司与中云公司的争议，应按买卖合同关系处理。中云公司主张应按建设工程合同纠纷予以处理，一审法院依法不予采纳。关于未付轻质墙板款项的付款条件是否成就的问题，供应轻质墙板的合同中约定：安装工程结束后，经建设单位竣工验收合格后需方向供方付款至总货款的80%，余货款六个月内一次性付清。新城小学宿舍楼已经交付实际使用的时间至今已经大于合同约定的应付清货款期限六

江苏省连云港市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏07民终2802号上诉人（原审被告、反诉原告)：中汉建设江苏有限公司，住所地连云港经济技术开发区商业一条街与二条街交汇处物产大厦**。法定代表人：陈恒亮，该公司董事长。委托诉讼代理人：高永荣，江苏田湾（连云）律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）江苏科威建材有限公司，住所地连云港市开发区昌圩路**。法定代表人：葛恒闯，该公司董事长。……