承揽合同纠纷 （2021）黔04民终108号

当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则，并按约定履行自己的义务。被告亿致森劳务公司承包贵州欣佰亿实业有限公司位于贵州省安顺市西秀区的“贵州安顺江苏大酒店”项目的装修工程后，将木工部分的工作交由原告伍德华完成，原告于2017年10月进场施工。2018年1月，因“贵州安顺江苏大酒店”整个装修项目均处于停工状态，原告承揽的木工部分尚未全部完成亦被迫停工。原告与被告亿致森劳务公司的法定代表人钱杜湖于2018年3月7日进行结算，确认原告已完成的木工工作劳务费除已支付的137,000元外，还需支付116,000元，现亿致森劳务公司承揽的“贵州安顺江苏大酒店”装修项目装修是否继续实施、何时继续均不可知，而原告已按被告亿致森劳务公司的要求实际完成了部分木工工作，原告未能完成剩余木工劳务的过错不在于原告，被告亿致森劳务公司应向原告支付其完成部分相应的劳务报酬，故对于尚欠的人民币116,000元，被告亿致森劳务公司应承担支付责任。对于原告要求被告钱杜湖、黄杰、苏安太建筑公司对上述债务承担连带支付责任的诉请：因与原告达成木工承揽协议的主体系被告亿致森劳务公司，并非其法定代表人钱杜湖个人，故支付承揽劳务

当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则，并按约定履行自己的义务。被告亿致森劳务公司承包贵州欣佰亿实业有限公司位于贵州省安顺市西秀区的“贵州安顺江苏大酒店”项目的装修工程后，将木工部分的工作交由原告伍德华完成，原告于2017年10月进场施工。2018年1月，因“贵州安顺江苏大酒店”整个装修项目均处于停工状态，原告承揽的木工部分尚未全部完成亦被迫停工。原告与被告亿致森劳务公司的法定代表人钱杜湖于2018年3月7日进行结算，确认原告已完成的木工工作劳务费除已支付的137,000元外，还需支付116,000元，现亿致森劳务公司承揽的“贵州安顺江苏大酒店”装修项目装修是否继续实施、何时继续均不可知

贵州省安顺市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黔04民终108号上诉人（原审被告）：贵州亿致森建筑劳务工程有限公司，住所地：贵阳市花果园彭家湾花果园项目**第10（贵阳国际中心**）栋******房。统一社会信用代码：91520102MA6DMC58X1。法定代表人：钱杜湖。委托诉讼代理人：赵宝江，贵州磐正律师事务所律师。代理权限：特别授权。委托诉讼代理人：潘柔，贵州磐正律师事务所律师。代……