建设工程施工合同纠纷 （2016）川03民终450号

大西洋房产公司与市建一司签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》系双方当事人真实意思表示，合法有效。但该合同对具体的工程结算约定不明，双方作为国有企业，应该知道工程结算的相应要求，及时提交、收取完善的结算资料。在进入工程结算审核阶段后，双方应积极配合按要求补充结算资料，但最终导致竣工验收的延迟，从而导致大西洋房产公司给买房人造成逾期办证违约的损失，并赔偿业主损失人民币265401.00元，对此，双方均有过错。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。”的规定，酌情考虑该损失由大西洋房产公司与市建一司各承担一半。据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第一百二十条的规定，判决如下：市建一司于本判决生效之日起十日内赔偿大西洋房产公司损失132700.50元。案件受理费减半收取2641.00元，由大西洋房产公司与市建一司各负担1320.50元。宣判后，大西洋房产公司不服一审判决，向本院提起上诉称，一、根据《补充协议》约定，被上诉人市建一司应在三个月内完成结算工作，即结算工作的主体应为被上诉人。但在约定的时间内，被上诉人没有完成

大西洋房产公司与市建一司签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》系双方当事人真实意思表示，合法有效。但该合同对具体的工程结算约定不明，双方作为国有企业，应该知道工程结算的相应要求，及时提交、收取完善的结算资料。在进入工程结算审核阶段后，双方应积极配合按要求补充结算资料，但最终导致竣工验收的延迟，从而导致大西洋房产公司给买房人造成逾期办证违约的损失，并赔偿业主损失人民币265401.00元，对此，双方均有过错。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。”的规定，酌情考虑该损失由大西洋房产公司与市建一司各承担一半。据此，一审法院依照《

四川省自贡市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)川03民终450号上诉人（原审原告）四川大西洋房地产开发有限责任公司，住所地四川省自贡市汇川路与汇东路交叉路口汇东壹品商业用房3楼。法定代表人刘均清，董事长。委托代理人张智锐，四川泰逸律师事务所律师。委托代理人朱丽娜，四川泰逸律师事务所律师。被上诉人（原审被告）自贡市第一建筑工程公司，住所地四川省自贡市自流井区自由路116号。法定代表人王健，总……