建设工程分包合同纠纷 （2018）晋09民终106号
裁判要旨
本案原案由为建设工程施工合同纠纷，结合双方当庭所举证据及查明事实，案由应更改为建设工程分包合同纠纷为宜。本案中，高乐自己用南通锦国建设有限公司的名义与何炳全签订部分工程分包合同，据庭审查明，南通锦国建设有限公司既没有签订总包合同，也没有出具委托书，也没有在分包合同上签字盖章。又且何炳全并不具有合法的建筑施工资质，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项及第二百七十二条第三款的规定，双方签订的建设工程分包合同无效。何炳全诉请对方退还工程保证金，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条，合同无效或被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还，故对何炳全的这一主张予以支持。关于拖欠工程款的数额，本案中何炳全所进行的施工被迫停工，在起诉时工程并未竣工验收，也未进行工程结算，但据何炳全当庭所举证据，双方于2014年8月4日进行工程款核对计算，形成结算表格一份，显示完成工程总价款1066910元，后高乐给付何炳全500000元，余566910元未付；高乐对此认为工程结算表中的高乐方工作人员签字并非工程项目负责人，内部认可，但没有竣工验收未经审计部门审计，不是最终结算，待工程完工验收后给付。但当
摘要
高乐与何炳全、南通锦国建设有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省忻州市中级人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2018）晋09民终106号上诉人（原审被告）：高乐，男，1972年1月28日出生，浙江省乐清市人。委托诉讼代理人：张福才，山西神业律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：何炳全，男，1966年4月24日出生，四川省南充市人，现住四川省南充市。委托诉讼代……