建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁06民终1706号

本案的争议焦点为：1、原告诉讼请求是否已经超过诉讼时效；2、被告是否逾期完工以及是否应当按照《百达翡丽5号地别墅施工合同》承担违约责任；3、原告所主张的罚款82000元被告是否应当承担；4、原告已经支付的209224元，被告是否应当返还。关于诉讼时效，原、被告之间就涉案工程的工程款一直存有争议，直至(2019)鲁0681民初4977号案件双方才最终完成工程款的结算，原告在双方结算完毕后主张违约金并未超过诉讼时效，故对被告的该抗辩主张一审法院不予支持。关于原告所主张的被告逾期交工违约金问题。对于原告的该项主张一审法院不予支持。具体理由如下：一、根据2011年9月22日签订的《丹岭百达翡丽4、5号地别墅楼接建协议》第三项内容“合同工期依据经南山地产审定的接建单位重新提交的工程组织计划(附件三)”，双方对工期需要另行进行确定，并形成附件三。但庭审中原告所提交的2011年10月10日进度计划表中既无“附件三”的相关标注，也无原告及南山地产的相关确认，不符合双方关于附件三形成条件的相关约定。故无法认定2011年10月10日的进度计划表为附件三，无法确认被告的计划完工日期为2011年12月31日。

本案的争议焦点为：1、原告诉讼请求是否已经超过诉讼时效；2、被告是否逾期完工以及是否应当按照《百达翡丽5号地别墅施工合同》承担违约责任；3、原告所主张的罚款82000元被告是否应当承担；4、原告已经支付的209224元，被告是否应当返还。关于诉讼时效，原、被告之间就涉案工程的工程款一直存有争议，直至(2019)鲁0681民初4977号案件双方才最终完成工程款的结算，原告在双方结算完毕后主张违约金并未超过诉讼时效，故对被告的该抗辩主张一审法院不予支持。关于原告所主张的被告逾期交工违约金问题。对于原告的该项主张一审法院不予支持。具体理由如下：一、根据2011年9月22日签订的《丹岭百达翡丽4、5号

山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁06民终1706号上诉人（原审原告）：李颖，女，1975年3月31日出生，汉族，居民，住龙口市。上诉人（原审原告）：赵英慧，女，1983年11月3日出生，汉族，居民，住龙口市。二上诉人共同委托诉讼代理人：孟少平，山东精诚人律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：龙口市程佳建安装饰有限公司，住所地龙口市开发区渔港路75号。法定代表人：霍兆强，经理……