装饰装修合同纠纷 (2019)辽1302民初4212号

案号
(2019)辽1302民初4212号
法院
辽宁省朝阳市双塔区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
辽宁省朝阳市
裁判日期
2019-12-30

裁判要旨

原告裴秀东与被告吴青松口头约定将其所有的房屋交付给被告装修,虽双方没有签订书面的装饰装修合同,但是双方之间形成事实上的装饰装修合同关系属不争的事实,本院予以确认。 因原、被告双方并没有明确约定施工的工期,且双方在装修过程中,不断地对工期进行调整,属双方对合同履行期限的变更,现装修工程尚有部分未施工完毕,原告诉请解除合同,被告亦明确表示不再给原告干活,故对原告诉请解除装修合同的主张,本院予以支持;原告诉请被告为其出具水电装修示意图,被告予以同意,故对此诉讼请求本院亦予支持;原告诉请被告返还推拉门装修金1,600元的主张,因被告认可推拉门其并未实际购买及安装,同意返还,故对原告的该项诉讼请求,本院亦予支持;原告诉请被告给付楼下被淹损失赔偿金3,500元,因通过庭审查明及原告提供的证据,可以证明被告吴青松当时认可赔付2,000元,超出的部分系原告为了免受打扰和避免产生额外的费用而自愿支付,故对原告该诉讼请求的合理部分,本院予以支持;其诉请被告给付因装修过长导致的经济损失和物业费的诉讼请求,因装修时间过长,系双方不断地调整施工进度所致,属双方对合同履行期限的变更,故对此项诉讼请求,本院不予支持

摘要

裴秀东与吴青松装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

辽宁省朝阳市双塔区人民法院民 事 判 决 书(2019)辽1302民初4212号原告:裴秀东,男,1983年7月1日出生,汉族,教师,住辽宁省朝阳市双塔区。 被告:吴青松,男,1977年10月14日出生,汉族,无职业,住辽宁省沈阳市于洪区。 原告裴秀东诉被告吴青松装饰装修合同纠纷一案,本院于2019年10月9日立案后,依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。 原告裴秀东,被告吴青松到庭参加了诉讼,本……