建设工程施工合同纠纷 （2017）最高法民申202号

《补充协议》第一条、第二条对案涉工程款及其付款时间作了约定：“1.本工程预算价格约为：2000万元。原合同签订付款方法中详见（补充协议）。现经甲乙双方协商，甲方在施工期间每月支付工程款100万元，2005年付至预算总价的40%时，不再支付工程款，由乙方垫支至该工程全部竣工验收。2.该工程项目余款待工程全部竣工后，乙方送交竣工报告，并由有关部门出具验收合格报告当天起算分二年付清，2007年1月1日起利息按月利率5‰计算。第一年到期付总决算款余款的50%（在总决算中扣除预付40%的前提下），第二年全部付清余款。3.甲方如到期未按付款时间执行，利息按年利率12%计算。”根据上述约定，案涉工程项目余款的支付条件和时间为，“待工程全部竣工后，乙方送交竣工报告，并由有关部门出具验收合格报告当天起算分二年付清”。本案中，缀华公司未提供证据证明其已向武东公司送交竣工报告，亦未提供证据证明已由有关部门出具验收合格报告，上述付款条件未依约成就。缀华公司申请再审主张应以武东公司取得房屋产权证的时间作为缀华公司送交案涉工程竣工报告并由有关部门出具验收合格报告的时间，欠缺事实和法律依据，不能成立。就案涉工程价款

《补充协议》第一条、第二条对案涉工程款及其付款时间作了约定：“1.本工程预算价格约为：2000万元。原合同签订付款方法中详见（补充协议）。现经甲乙双方协商，甲方在施工期间每月支付工程款100万元，2005年付至预算总价的40%时，不再支付工程款，由乙方垫支至该工程全部竣工验收。2.该工程项目余款待工程全部竣工后，乙方送交竣工报告，并由有关部门出具验收合格报告当天起算分二年付清，2007年1月1日起利息按月利率5‰计算。第一年到期付总决算款余款的50%（在总决算中扣除预付40%的前提下），第二年全部付清余款。3.甲方如到期未按付款时间执行，利息按年利率12%计算。”根据上述约定，案涉工程项目余款

中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2017）最高法民申202号再审申请人(一审原告、反诉被告，二审上诉人)：江苏缀华建设有限公司。法定代表人:沈国宾。委托诉讼代理人：江学平，北京市地石律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴益平，江苏誉天律师事务所律师。被申请人（一审被告、反诉原告，二审被上诉人）：江苏武东机械有限公司。法定代表人:钟晓东。委托诉讼代理人：周军，江苏常誉律师事务所律师。再审申……