建设工程施工合同纠纷 （2017）冀05民终3929号

兰凤英自2014年6月起在内邱县邢白瓷文化园人文宜居配套工程施工。截至2016年7月21日，江苏大都公司拖欠其工程款330万元。经三方协商，其于2016年8月1日达成还款计划书。该还款计划书系三方的真实意思表示，合法有效应予履行。还款计划书主要有上述三项组成，三项内容之间相互联系，不可分割，三方应切实、全面履行。协议第二项约定全部款项最后结清日为2016年11月30日。到2016年11月30日，江苏大都石家庄分公司没有结清330万元即构成违约，依据协议第三项，江苏大都公司应向兰凤英给付逾期违约金，河北通实公司应当承担保证责任。三方在还款计划中约定，如果逾期还款，逾期金额按照月利率百分之二支付利息，江苏大都公司上诉称约定利率过高，兰凤英实际并未产生损失，利息应按照中国人民银行同期贷款利率机进行计算，理据不足不予支持。综上所述，江苏大都公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条，《中华人民共和国担保法》第六条、第十六条第一项、第十七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项的规定，判决如下：一、维持河北省内邱县人民法院（2017）冀0523民初714

兰凤英自2014年6月起在内邱县邢白瓷文化园人文宜居配套工程施工。截至2016年7月21日，江苏大都公司拖欠其工程款330万元。经三方协商，其于2016年8月1日达成还款计划书。该还款计划书系三方的真实意思表示，合法有效应予履行。还款计划书主要有上述三项组成，三项内容之间相互联系，不可分割，三方应切实、全面履行。协议第二项约定全部款项最后结清日为2016年11月30日。到2016年11月30日，江苏大都石家庄分公司没有结清330万元即构成违约，依据协议第三项，江苏大都公司应向兰凤英给付逾期违约金，河北通实公司应当承担保证责任。三方在还款计划中约定，如果逾期还款，逾期金额按照月利率百分之二支付利

河北省邢台市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀05民终3929号上诉人（原审被告）：江苏大都建设工程有限公司，住所地江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-98号2号。法定代表人：陈达泉，该公司执行董事。委托诉讼代理人：孙丽丽，河北中宇律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：兰凤英，女，1971年5月17日出生，汉族，个体工商户，现住河南省濮阳县。委托诉讼代理人：王广乾，河北晓阳合众律师事务所律师。……