建设工程施工合同纠纷 (2017)冀0724民初1180号

案号
(2017)冀0724民初1180号
法院
河北省沽源县人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
河北省沽源县
裁判日期
2019-11-11

裁判要旨

原、被告于2011年7月18日签订的协议书系双方的真实意思表示,且未违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效。 在履行协议过程中,双方解除了协议。 对于被告编制的建设工程决算书及工程项目汇总表,因双方均无异议,本院予以确认。 上述建设工程决算书及工程项目汇总表实为双方对原告已完工的工程量及工程价款的确认,原告已完工工程价款共计为4153531.69元。 原告已完工工程虽然整体未经验收,但冀建司法鉴定中心[2019]建鉴字第49-1号、冀建司法鉴定中心[2019]建鉴字第49-2号司法鉴定意见书系根据原告申请,由本院依法委托河北建筑工程司法鉴定中心进行鉴定形成的鉴定结论,且双方当事人对鉴定结论均无异议,故对鉴定意见书的真实性、合法性、关联性本院予以确认。 因主体钢结构工程中钢结构安装不符合相应规范要求,是否影响正常使用,不能确定,故对于原告要求给付钢结构部分的工程款的诉讼请求,本院暂不予支持。 依据建设工程决算书及工程项目汇总表,钢结构部分的工程价款为1712724.86元。 扣除被告已给付的工程款1720000元,被告应当再给付原告工程款720806.83元。 对于原告要求给付逾期付款

摘要

张家口市第三建筑工程公司与张家口邦诚薯业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

河北省沽源县人民法院民 事 判 决 书(2017)冀0724民初1180号原告:张家口市第三建筑工程公司,住所地河北省张家口市桥**南营坊西坝岗**付**。 法定代表人:刘晓帆,总经理。 委托诉讼代理人:张成,公司项目经理。 委托诉讼代理人:徐世龙,北京市和思律师事务所律师。 被告:张家口邦诚薯业有限公司,,住所地沽源县平定堡镇西围子法定代表人:董清,董事长。 委托诉讼代理人:董志刚,公司员工。 ……