建设工程施工合同纠纷 （2017）冀0726民初1611号
裁判要旨
该鉴定报告是经具有鉴定资质的部门依据双方签订的建设施工合同、补充协议、进场通知、工程量汇总表、工程洽商记录、施工日志等依法作出的，双方无充足相反证据予以推翻，故本院对该鉴定报告予以认定。 后被告提出原告施工工程的螺栓质量和施工维护方式不符合标准，向本院申请鉴定，本院依法委托河北建筑工程司法鉴定中心进行鉴定，鉴定结论为螺栓质量符合设计及规范要求、螺栓施工防护符合短期停工防护要求。 被告对此存在异议，但未足以反驳的相反证据，故该鉴定报告具有证明力。 本院认为，原告张市二建公司与被告森海投资公司、翠海蔚县分公司签订的建筑工程施工合同及补充协议系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效合同。 该案双方争议的焦点问题，本院分析如下：一、原告请求解除合同的条件是否成就。 双方签订合同后，被告森海投资公司于2015年10月14日通知原告进场施工，原告正式履行合同，2016年8月15日被告通知原告暂停施工，原告中止履行合同，后工程一直处于停工状态。 2018年2月10日蔚县国土资源局解除与被告的土地出让合同，2019年该案争议土地已出让。 案涉工程未完全取得应有的土地使用权手续
摘要
张家口市第二建筑工程有限责任公司与河北森海投资管理有限公司、河北萃海房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省蔚县人民法院民 事 判 决 书（2017）冀0726民初1611号原告：张家口市第二建筑工程有限责任公司，住所地：河北省张家口市宣化区牌楼东街1号。 法定代表人：董建国，任该公司总经理。 委托诉讼代理人：白建宇，该公司职员。 委托诉讼代理人：王存光，该公司职员。 被告：河北森海投资管理有限公司，住所地：河北省蔚县经济开发区工业街1号。 法定代表人：张夺武，任该公司总经理。 委托诉讼代理人：董……