建设工程施工合同纠纷 （2019）皖04民终1626号

北创公司承包了果尔美公司位于安徽省寿县蜀山现代产业园科学大道与三星路交叉口果尔美公司3#生产车间工程，完成了3#生产车间工程的施工并通过初步竣工验收，果尔美公司现已使用该生产车间。北创公司作为实际施工人请求果尔美公司支付工程款及厂内道路、土地平整款，予以支持。关于北创公司诉请工程款中所含质保金的问题，根据合同约定，剩余合同总价5%质保金即250848元，竣工满一年后支付；北创公司起诉时竣工未满一年，现已满一年，但双方因工程质量问题已诉讼，此案正在审理中，故对工程款中所含质保金250848元的诉求，不予支持。由于北创公司承包了涉案工程后进行垫资施工，北创公司与和果尔美公司在承建工程过程中就工程垫资及垫资利息未进行明确约定，依据相关法律的规定，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。故对北创公司请求果尔美支付工程款逾期利息的诉求，不予支持。关于北创公司要求果尔美公司支付施工材料价差，因建设施工合同为固定总价，合同也没有明确约定，且北创公司亦未举出足够证据加以证明，故对北创公司其请求，不予支持。北创公司要求对3#生产车间工程在拍卖、

北创公司承包了果尔美公司位于安徽省寿县蜀山现代产业园科学大道与三星路交叉口果尔美公司3#生产车间工程，完成了3#生产车间工程的施工并通过初步竣工验收，果尔美公司现已使用该生产车间。北创公司作为实际施工人请求果尔美公司支付工程款及厂内道路、土地平整款，予以支持。关于北创公司诉请工程款中所含质保金的问题，根据合同约定，剩余合同总价5%质保金即250848元，竣工满一年后支付；北创公司起诉时竣工未满一年，现已满一年，但双方因工程质量问题已诉讼，此案正在审理中，故对工程款中所含质保金250848元的诉求，不予支持。由于北创公司承包了涉案工程后进行垫资施工，北创公司与和果尔美公司在承建工程过程中就工程垫

安徽省淮南市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖04民终1626号上诉人（原审原告）：安徽北创建设工程有限公司，住所地安徽省合肥市庐阳区阜阳北路948号中正国际广场2幢办1501室，统一社会信用代码91340100069142058F。法定代表人：孙洪亮，该公司董事长。委托诉讼代理人：唐勇，安徽卓泰律师事务所律师。委托诉讼代理人：张姝颖，安徽卓泰律师事务所律师。上诉人（原审被告）：安徽果尔……