装饰装修合同纠纷 (2018)浙0105民初10769号

案号
(2018)浙0105民初10769号
法院
杭州市拱墅区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
杭州市
裁判日期
2019-05-14

裁判要旨

涉案工程价款是否到达支付时间节点或者被告有无拖欠工程款以及金额的问题,构成本案主要的争议焦点。 本案中,城建集团虽然早在2018年2月8日就已经提供了结算书和其他结算资料,但根据合同约定,若其提供的竣工结算资料或工程结算资料不齐全被结算审核部门退回的,视为未提供工程竣工结算,好安好居承诺的竣工结算审核时间重新计算,审价延误的责任由城建集团承担。 本院根据审计单位出具的《证明》可以认定,城建集团与好安好居共同盖章确认的《工程结算审核定单》的出具时间即2018年11月14日,应作为涉案工程价款支付节点的起算时间。 即好安好居应于2018年12月支付结算总价55%结算款,2019年1月支付结算总价65%结算款,2019年2月支付结算总价80%结算款,2019年3月支付结算总价95%结算款。 但截止目前,好安好居仅支付工程款20515044元,尚拖欠工程款19683588.5元(42314350*95%-20515044),显属不当,应当承担相应的民事责任。 关于逾期付款利息问题,本院认为,当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 本院酌情好安好

摘要

浙江城建建设集团有限公司与浙江好安好居置业有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

浙江省杭州市拱墅区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)浙0105民初10769号 原告:浙江城建建设集团有限公司,住所地杭州市良渚街道逸盛路169-104室。 法定代表人:林韵强,董事长。 委托诉讼代理人:斯诚、章筱仙,浙江建融律师事务所律师。 被告:浙江好安好居置业有限公司,住所地杭州市拱墅区易购大厦1幢201-5室。 法定代表人:吴祖响,董事长。 委托诉讼代理人:赵毅、姚佳,浙……