建设工程施工合同纠纷 （2018）冀05民终4411号

泽居公司将邢台碧桂园货量区五标段311#314#315#及相邻车库钢筋加工安装工程分包给未取得建筑施工企业资质的原告，与原告签订的《建设工程钢筋劳务分包合同》违反了法律强制性规定，为无效合同，因涉案钢筋加工安装工程已竣工并验收合格，原告请求按照泽居公司出具的《邢台碧桂园三期五标311#314#315#钢筋工工程量明细表》结算工程款，本院应予支持。原告在明细表中确认泽居公司尚欠工程款376,773元，扣除腾越公司项目部代泽居公司支付的96,250元工程款外，泽居公司尚欠原告工程款280,523元。关于停工补助的标准双方意见不一，本院参照双方签订的《建设工程钢筋劳务分包合同》第六条第6.8款约定的每人每天补偿20元生活费的标准予以计算，2017年12月份的停工补助为11,500元（25人×23天×20元/人/天）。泽居公司主张因原告施工质量问题造成的返工人工费、材料费、罚款等费用共计21,533元应从原告工程款中予以扣除，本院认为，前述费用除原告同意扣除3,650元之外，其他费用的产生泽居公司未及时书面告知原告，亦未取得原告的书面确认，仅依据泽居公司单方提供的扣款明

河南泽居建筑劳务有限公司、王跃方建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

河北省邢台市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）冀05民终4411号 上诉人（原审被告、反诉原告）：河南泽居建筑劳务有限公司，住所地河南省项城市团结南路路东。 法定代表人：张占士，总经理。 委托诉讼代理人：刘建国，河南良承律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李世昌，河南良承律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：王跃方，男，1982年8月4日出生，汉族，住河南省内黄县。 原审被告……