装饰装修合同纠纷 (2019)粤0304民初40613号

案号
(2019)粤0304民初40613号
法院
广东省深圳市福田区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
广东省深圳市
裁判日期
2019-12-13

裁判要旨

被告对涉案房屋进行了装修施工,原告向被告支付了装修工程款,双方之间成立装饰装修合同关系。 被告未到庭参加庭审,亦未提交证据,视为其放弃举证、质证及抗辩的权利,应自行承担不利后果。 原告主张双方约定装修工程款为5.5万元,并提交了微信聊天记录为证,本院对此予以采信。 原告主张依据物业管理公司开具的《装修备案登记证》记载的内容来确定其与被告约定的装修内容与装修期限,本院予以采纳。 双方应当按照约定履行各自的义务。 关于租金损失。 本院认为,被告未按照约定的期限完工,导致原告额外支出房屋租赁费用13920元,原告据此请求被告赔偿该笔损失,有事实和法律依据,本院予以支持。 被告另请求该笔损失的利息,无法律依据,本院不予支持。 关于装修费用。 本院认为,被告多次拖延工期导致未按期完工,并告知原告另行委托其他装修公司完成剩余的装修工程,构成违约,原告请求被告支付其另行委托案外人完成装修而产生的相应费用,本院予以支持。 关于装修费用的具体金额,本院认为,原告另行委托案外人完成涉案装修工程理应在被告未完工的范围内。 在无证据证明双方已就被告已完成的工程量进行核对确认的情况下,本院无法确认原告与案外人另

摘要

王元兰与冯大日装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

广东省深圳市福田区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0304民初40613号原告王元兰,女,1979年11月11日出生,香港永久性居民,委托诉讼代理人杨必周,广东华商律师事务所律师。 委托诉讼代理人徐涛,广东华商律师事务所律师。 被告冯大日,男,1990年2月28日出生,汉族,身份证住址广东省阳江市阳东区,原告王元兰诉被告冯大日装饰装修合同纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭,于2019年1……