承揽合同纠纷 （2017）粤06民终398号

本案属于承揽合同纠纷。双方之间于2014年6月4日签订的《工程施工承包合同》系其真实意思表示，亦未违反法律的强制性规定，故该合同合法有效，当事双方均应按合同约定履行义务，否则将要承担相应的违约责任。根据合同约定，工程应自合同签订、取得《用电报装供电方案》、图纸审核完成后45天内完工，但同时规定在发包方不按约定付款的情况下工期可以顺延。按合同约定张泽文应于2014年6月14日内支付第一期工程款93000元，但张泽文于2014年6月24日才支付第一期工程款90000元，付款时间和数额均不符合合同约定；根据合同约定，张泽文应于设备采购到施工现场7天内，支付合同总价的50%（155000元），但张泽文在2014年11月27日才支付了10万元工程进度款给骏华公司，而在支付了该款项5天后，工程即完成了通电验收。可见，骏华公司虽然没有按照合同约定完成工程竣工验收，但导致工程迟延完工的责任在于张泽文未能按合同约定支付进度款。根据《中华人民共和国合同法》第六十七条关于“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相

本案属于承揽合同纠纷。双方之间于2014年6月4日签订的《工程施工承包合同》系其真实意思表示，亦未违反法律的强制性规定，故该合同合法有效，当事双方均应按合同约定履行义务，否则将要承担相应的违约责任。根据合同约定，工程应自合同签订、取得《用电报装供电方案》、图纸审核完成后45天内完工，但同时规定在发包方不按约定付款的情况下工期可以顺延。按合同约定张泽文应于2014年6月14日内支付第一期工程款93000元，但张泽文于2014年6月24日才支付第一期工程款90000元，付款时间和数额均不符合合同约定；根据合同约定，张泽文应于设备采购到施工现场7天内，支付合同总价的50%（155000元），但张泽文

广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤06民终398号上诉人（原审被告、反诉原告）：张泽文，男，1969年9月6日出生，汉族，住湖南省澧县。委托诉讼代理人：刘敏，广东龙浩律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：广东骏华工程有限公司，住所地佛山市顺德区。法定代表人：冯庆华，总经理。委托诉讼代理人：容建华，广东达声律师事务所律师。委托诉讼代理人：梁文婷，广东达声律师事务所律师……