农村建房施工合同纠纷 （2016）豫05民终1253号

原被告均同意解除双方签订的施工合同，故原告要求解除合同的请求，予以支持。原告主张应按417.75平方米每平方米350元计算到二层上板前，被告应支付120850元，但被告只支付100000元，存在违约而停工，要求被告支付下余工程款20850元的请求，经查明，原告并未完工，不能按实际面积要求被告支付下余工程款，应按照合同约定的面积380平方米总工程款135000元确定二层上板前原告应支付80%即108000元，加上台基加高被告认可的2200元，共计110200元，减去被告已支付的101000元，综上，被告尚欠原告工程款9200元。但原告据此停工的理由不当，故酌情确定被告支付原告工程款4600元。关于原告要求被告返还扣押的建筑设备，被告除应返还现场勘验的设备外，还应返还其认可的12米老杆一套、楼梯模板一套、阳台和后配重模板一套。关于原告要求的损失因其没有提供证据，故不予支持。被告辩解及反诉理由不成立，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十四条第一、二款、第九十三条、第九十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、原、被告签订的2015年3月27日施工合同终

原被告均同意解除双方签订的施工合同，故原告要求解除合同的请求，予以支持。原告主张应按417.75平方米每平方米350元计算到二层上板前，被告应支付120850元，但被告只支付100000元，存在违约而停工，要求被告支付下余工程款20850元的请求，经查明，原告并未完工，不能按实际面积要求被告支付下余工程款，应按照合同约定的面积380平方米总工程款135000元确定二层上板前原告应支付80%即108000元，加上台基加高被告认可的2200元，共计110200元，减去被告已支付的101000元，综上，被告尚欠原告工程款9200元。但原告据此停工的理由不当，故酌情确定被告支付原告工程款4600元。关

河南省安阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫05民终1253号上诉人（原审被告、反诉原告）王红富。委托代理人魏光民，安阳县法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告、反诉被告）张保庆。上诉人王红富与被上诉人张保庆农村建房施工合同纠纷一案，河南省安阳县人民法院（以下简称原审法院）于2016年1月18日作出（2015）安民初字第02332号民事判决，王红富不服，向本院提出上诉。本院受理后，依……