承揽合同纠纷 （2018）兵06民终160号
裁判要旨
监理公司出具的罚款单没有向被上诉人送达，因此不支持上诉人该笔30000元的罚款属认定错误；2、一审法院以公平原则要求支付被上诉人3%的管理费没有事实和法律依据。请求二审法院在查明事实的基础上，依法对一审判决进行改判。和顺德公司辩称，一审法院认定事实清楚，证据确凿充分，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。和顺德公司向一审法院起诉请求：1.判令环宇公司支付和顺德公司材料、加工费、安装费、运费共938407.51元、管理费70152.23元，共计1008559.74元；2.判令环宇公司赔偿和顺德公司资金占用费损失28152.23元（月1%计息，计3个月）以上总计1036711.97元；3.环宇公司承担本案的诉讼费用。环宇公司向一审法院提出反诉请求：1.判令和顺德公司返还多付工程款124394.84元；2.判令和顺德公司承担工程延期违约金100000元；以上共计224394.84元；3.判令和顺德公司承担本案案件受理费。一审法院认定事实：2017年6月，就新疆德新电子商务有限公司国际跨境仓储及转运中心项目中1#、2#、3#厂房钢结构加工、安装工程，和顺德公司给环宇公司提供了工程报价。
摘要
新疆环宇建设工程（集团）有限公司与乌鲁木齐和顺德钢结构有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
新疆生产建设兵团第六师中级人民法院民事判决书(2018)兵06民终160号上诉人（原审被告）：新疆环宇建设工程（集团）有限公司，住所地：新疆铁门关市和谐路1号政府4楼。法定代表人：王建民，该公司董事长。委托诉讼代理人：余文龙，新疆国法律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：乌鲁木齐和顺德钢结构有限公司，住所地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区黄山路13号。法定代表人：张小军，该公司董事长。委托诉讼代理人：……