装饰装修合同纠纷 （2019）粤0114民初10189号

张穗与大禟公司签订的《广州市室内装饰装修施工合同》是双方的真实意思表示，其内容未违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方均应严格恪守合同约定。 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的；(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。 涉案装修合同签订后，张穗已依约向大禟公司支付款项64942元，大禟公司无正当理由停工，且经催促后仍不复工，其行为已构成违约，张穗要求解除其与大禟公司签订的《广州市室内装饰装修施工合同》，合理有据，本院予以支持。 《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 涉案《广州市室内装饰装修施工合同》已解除，张穗要求大禟公司返还其已付款项64942元，合理有据，本院予以支持

张穗与大禟鼎舍（广州）装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

广东省广州市花都区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0114民初10189号原告:张穗，女，1968年11月3日出生，汉族，住广州市花都区。 被告：大禟鼎舍（广州）装饰设计工程有限公司，住所地广州市白云区黄石西路222号A3-20，统一社会信用代码91440101MA59N2YQ44。 法定代表人：李耀文。 原告张穗与被告大禟鼎舍（广州）装饰设计工程有限公司（以下简称大禟公司）装饰装修合同纠……