建设工程施工合同纠纷 （2014）浙舟民终字第190号

中建宁波分公司与传润公司签订的《建设工程施工合同》合法有效，双方理应按合同约定履行各自的权利、义务。在合同履行过程中，由于传润公司支付工程款困难等原因，中建宁波分公司在传润公司口头提出让其选择继续施工或终止施工的情况下，于2009年9月底选择停工，且在传润公司随后将涉诉工程项目交由案外人负责实际施工后，亦未提出异议，故表明双方已以实际行为终止了于2009年3月10日所签订的施工合同，即双方签订的《建设工程施工合同》已于2009年9月30日实际解除。经传润公司核定，中建宁波分公司截止2009年9月14日已完成的工程量价款为643563.6元，传润公司理应根据约定及时支付进度款。根据合同中就付款方式的约定，工程量的85%计价款为547029元，传润公司应在审核后次月的6日前付清，剩余工程款因双方之间的合同已终止履行，传润公司也应一并予以付清。故对中建公司要求传润公司支付工程款643563.6元，并就其中的547029元从2009年10月7日起主张逾期付款利息，就剩余工程款从起诉日起主张银行同期贷款利息的诉请，于法有据，予以支持。因中建宁波分公司系中建公司依法设立且业已注销，其民事权利、义务

中建宁波分公司与传润公司签订的《建设工程施工合同》合法有效，双方理应按合同约定履行各自的权利、义务。在合同履行过程中，由于传润公司支付工程款困难等原因，中建宁波分公司在传润公司口头提出让其选择继续施工或终止施工的情况下，于2009年9月底选择停工，且在传润公司随后将涉诉工程项目交由案外人负责实际施工后，亦未提出异议，故表明双方已以实际行为终止了于2009年3月10日所签订的施工合同，即双方签订的《建设工程施工合同》已于2009年9月30日实际解除。经传润公司核定，中建宁波分公司截止2009年9月14日已完成的工程量价款为643563.6元，传润公司理应根据约定及时支付进度款。根据合同中就付款方

浙江省舟山市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）浙舟民终字第190号上诉人（原审原告）中建六局土木工程有限公司，住所地天津开发区洞庭路66号中建大厦12层。法定代表人胡永洪，公司总经理。委托代理人朱佳莹，浙江素豪律师事务所律师。被上诉人（原审被告）舟山传润置业有限公司，住所地浙江省舟山市定海区临城老碶村临城街180号。法定代表人严梅宣，董事长。上诉人中建六局土木工程有限公司因与被上诉人舟山传……