承包地征收补偿费用分配纠纷 （2014）鄂宜昌中民监字第00016号

从查明的事实看，龙舟坪能源站从长阳县工商局合法取得涉案的土地使用权拟兴建能源环保工程项目，并于2000年7月22日同方正明等人签订安置及青苗补偿协议书，约定了龙舟坪能源站分别支付青苗补偿费的具体数额、付款期限以及违约责任。龙舟坪能源站给方正明等人分别出具青苗补偿费欠据后，便开始建设办公、住宿综合楼，但仅进行了基础建设便停工。到2010年2月25日，龙舟坪能源站与宜昌泰丰置业有限责任公司签订开发楼盘项目股份协议书，约定龙舟坪能源站以其国有土地使用证作为出资与宜昌泰丰置业有限责任公司联合开发商品房。但是，该项目于2011年6月初开始三通一平施工，7月初即停工。因此，龙舟坪能源站取得土地使用权并同方正明等人签订青苗补偿费协议书后，在长达10年的时间内并未将办公、住宿综合楼建成并申报验收；之后在2010年2月将涉案土地使用权作为出资参与其他公司的房地产联合开发亦未果，导致龙舟坪能源站拟建的办公、住宿综合楼不可能建成并验收，其责任不在方正明。因此，龙舟坪能源站未能履行其与方正明等人签订的协议书约定的义务，应当向方正明支付约定的青苗补偿费并承担相应利息。至于龙舟坪能源站所述一审、二审判决违反法定程

从查明的事实看，龙舟坪能源站从长阳县工商局合法取得涉案的土地使用权拟兴建能源环保工程项目，并于2000年7月22日同方正明等人签订安置及青苗补偿协议书，约定了龙舟坪能源站分别支付青苗补偿费的具体数额、付款期限以及违约责任。龙舟坪能源站给方正明等人分别出具青苗补偿费欠据后，便开始建设办公、住宿综合楼，但仅进行了基础建设便停工。到2010年2月25日，龙舟坪能源站与宜昌泰丰置业有限责任公司签订开发楼盘项目股份协议书，约定龙舟坪能源站以其国有土地使用证作为出资与宜昌泰丰置业有限责任公司联合开发商品房。但是，该项目于2011年6月初开始三通一平施工，7月初即停工。因此，龙舟坪能源站取得土地使用权并同方

湖北省宜昌市中级人民法院民 事 裁 定 书（2014）鄂宜昌中民监字第00016号申请再审人（一审被告、二审上诉人）：长阳土家族自治县龙舟坪镇农村能源服务站（以下简称龙舟坪能源站）。住所地：长阳土家族自治县龙舟坪镇清江路*号。法定代表人：郑大海，该站站长。委托代理人：郑廉明，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被申请人（一审原告、二审被上诉人）：方正明，男，1957年10月27日出生，汉族。原审第三人……