建设工程施工合同纠纷 （2017）苏03民终910号

当事人应按照合同约定全面履行自己的义务。鑫鹏公司按照与龙信公司、徐工技师学院签订的建设工程施工分包合同完成了徐工技校食堂钢网架屋面工程，有权要求按照合同约定履行给付工程款的义务。鑫鹏公司与徐工技师学院均认可已支付工程款34万元。关于工程款总额，双方均同意对变更部分进行审计，且鑫鹏公司于2016年8月2日将全部验收材料交与徐工技师学院进行审计，但徐工技师学院未在指定期间内提交对涉案工程变更部分的审计结果，故该款项应按照涉案分包合同及鑫鹏公司提交的于2014年6月16日制作的徐工高级技校技术变更审批单计算。经计算，涉案分包工程款总额为480000元+160275元=640275元。扣除5%的质保金，尚欠鑫鹏公司工程款640275元*95%-340000元=268261.25元。故对于鑫鹏公司要求支付工程款270588元的诉请，支持268261.25元。关于逾期付款利息，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条规定：“利息从应付工

当事人应按照合同约定全面履行自己的义务。鑫鹏公司按照与龙信公司、徐工技师学院签订的建设工程施工分包合同完成了徐工技校食堂钢网架屋面工程，有权要求按照合同约定履行给付工程款的义务。鑫鹏公司与徐工技师学院均认可已支付工程款34万元。关于工程款总额，双方均同意对变更部分进行审计，且鑫鹏公司于2016年8月2日将全部验收材料交与徐工技师学院进行审计，但徐工技师学院未在指定期间内提交对涉案工程变更部分的审计结果，故该款项应按照涉案分包合同及鑫鹏公司提交的于2014年6月16日制作的徐工高级技校技术变更审批单计算。经计算，涉案分包工程款总额为480000元+160275元=640275元。扣除5%的质保金

江苏省徐州市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)苏03民终910号上诉人（原审被告）:徐州工程机械技师学院，住所地江苏省徐州市高新技术产业开发区珠江东路**号。法定代表人：冯跃虹，该校校长。委托诉讼代理人：钱程，上海市协力（徐州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：狄尧，上海市协力（徐州）律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）:江苏鑫鹏钢结构工程有限公司，住所地江苏省徐州市铜山区柳新镇工业园运……