建设工程合同纠纷 （2018）黔26民终855号
裁判要旨
原、被告应本着诚实信用的原则履行双方所签订的《建设工程施工合同》。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、赔偿损失等违约责任。按原、被告所签订的合同约定的开工时间为2013年9月23日，坝体主体结构工程完成时间为2013年11月23日，因该工程的实际开工为2013年10月1日，应顺延8天，坝体主体结构工程完成时间应顺延至2013年12月1日。按照合同约定，基础工程完成后15天内，退还履约保证金150000元，坝体主体完成后15天内，退还履约保证金150000元，被告于2015年10月30日第二次退还原告履约保证金150000元，说明被告确认原告完成坝体主体结构工程的时间最迟为2015年10月29日，故原告完成坝体主体结构工程已延迟697天，依合同约定原告应向被告支付延迟赔偿金697000元，对被告要求原告支付延迟赔偿金1140000元的反诉请求，其超过部分不予支持。原告完成坝体主体结构工程后，被告应及时与原告对工程进度进行结算，按合同约定支付原告工程进度款，被告于2016年10月23日与原告结算了工程进度款，其应付工程进度款为2257027.93元。故被
摘要
贵州开源建筑工程有限责任公司、镇远县永康房地产开发有限公司二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）黔26民终855号 上诉人（原审原告、反诉被告）：贵州开源建筑工程有限责任公司，住所地：贵州省锦屏县开源大楼**。 法定代表人：欧儒林，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：袁海娥，贵州贵信律师事务所执业律师。代理权限为特别授权。 被上诉人（原审被告、反诉原告）：镇远县永康房地产开发有限公司，住所地：镇远县龙头溪街。 法定代表人：……