建筑设备租赁合同纠纷 （2017）冀01民终7189号

第五行，“关于2014年12月7日至联邦公司出具工作联系函的时间即2016年5月24日期间的吊篮占用费，停工后被告虽通知原告拆除吊篮，但由于开发商的原因未能拆除，作为承租方，被告在停止租赁后有返还原告租赁物的义务，其未予返还，依法应承担此期间的租赁费”，此认定事实有误，依据交易习惯，被上诉人对租赁的吊篮有搭建和拆除的义务，经上诉人通知后，被上诉人有义务进行搭建和拆除吊篮并收回，上诉人不存在停止租赁后有返还租赁物义务；2、上诉人的证人李某在工地2014年12月7日停工后曾通知原告拆除吊篮，同时通知开发商联邦公司要求拆除吊篮，并于2014年12月10日出具建筑租赁费用结算明细表，有上诉人与被上诉人盖章确认，此结算明细表意味本次租赁吊篮已经结束，不存在是否拆除吊篮或继续使用问题，也无须予以答复问题；3、被上诉人提供的证据工作联系函，此工联系函表明了联邦公司不同拆除吊篮，后现场断电，吊篮一直无法拆除，在2014年12月7日到2015年5月1日停工未使用期间，吃遍中国外立面B/E/D高层吊篮使用权全部收回由开发商联邦公司承担费用，虽出具日期2016年5月24日，实际是对上述过错事实一种追认行为。

第五行，“关于2014年12月7日至联邦公司出具工作联系函的时间即2016年5月24日期间的吊篮占用费，停工后被告虽通知原告拆除吊篮，但由于开发商的原因未能拆除，作为承租方，被告在停止租赁后有返还原告租赁物的义务，其未予返还，依法应承担此期间的租赁费”，此认定事实有误，依据交易习惯，被上诉人对租赁的吊篮有搭建和拆除的义务，经上诉人通知后，被上诉人有义务进行搭建和拆除吊篮并收回，上诉人不存在停止租赁后有返还租赁物义务；2、上诉人的证人李某在工地2014年12月7日停工后曾通知原告拆除吊篮，同时通知开发商联邦公司要求拆除吊篮，并于2014年12月10日出具建筑租赁费用结算明细表，有上诉人与被上诉人

河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀01民终7189号上诉人（原审被告）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司。住所地：北京市顺义区牛栏山牛富路*号。法定代表人田新甲，该公司总经理。委托诉讼代理人郭宝军，该公司法律顾问。被上诉人（原审原告）石家庄众顺建筑设备租赁站。住所地：石家庄市塔北路与翟营大街交叉口东方明珠*号楼*单元***室。法定代表人李晓鹏，职务经理。委托诉讼代理人闫有晶，河北……