建设工程施工合同纠纷 （2018）浙04民终346号

关于荣达公司诉请的工程款，汇金公司应当支付荣达公司工程款814585.83（23996539×97%-22462057）元。加上汇金公司确认的其应付的配合费95999元，扣除荣达公司应支付的水电费67844.33元，汇金公司应支付的工程款为842740.5（814585.83+95999-67844.33）元。关于返还保证金700000元，汇金公司亦认可尚有700000元保证金未予返还，按照双方合同约定，使用功能验收通过后7日内应全部退还，涉案工程已于2014年5月26日通过使用功能验收，荣达公司认为使用功能验收通过的时间要稍早一些，但对此未举证，汇金公司认可为2014年5月26日，对汇金公司认可的时间予以确认。荣达公司现要求保证金返还有事实依据，予以支持。关于逾期付款利息，法律规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。结合本案，双方约定结算完成工程结算审结签字后7天内付至总价的95%，余5%工程款自竣工验收通过之日起，每年返还1%，涉案工程于2016年12月13日通过结算。荣达公司

嘉善荣达建筑安装有限公司、嘉善汇金置业有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙04民终346号上诉人（原审原告、反诉被告）：嘉善荣达建筑安装有限公司。住所地：嘉善县魏塘街道陵园路**号***室****室。统一社会信用代码：91330421254838049M。法定代表人：袁胜荣，董事长。委托诉讼代理人：何寅良，浙江嘉诚中天律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：嘉善汇金置业有限公司。住所地：嘉善县罗星街道晋阳西路……