建设工程施工合同纠纷 （2018）湘04民终486号
裁判要旨
顺达公司将建设工程承包给没有相应资质的阳小群承建，违反了相关法律规定，双方签订的《工程承包协议》无效。但阳小群是本案讼争工程的实际施工人，且该建设工程已于2015年3月交付给顺达公司使用，阳小群、顺达公司已自主协商结算工程欠款，顺达公司至2017年8月23日止尚欠阳小群工程款65万元，该行为是顺达公司的真实意思表示，且未违反法律法规规定，阳小群要求顺达公司支付工程欠款的主张，该院予以支持。该工程虽未经竣工验收，但顺达公司已经使用该工程，顺达公司以工程未经竣工验收为由主张不支付工程价款，于法无据，该院不予支持。顺达公司主张核减工程款中的工程质量保证金，因根据双方约定工程质量保证金应在竣工验收合格两年后全额返还，该工程虽未经竣工验收合格，但已于2015年3月交付使用，现已逾两年，顺达公司理应退还工程质量保证金，该院不予支持。顺达公司主张核减工程欠款中奖金8万元，因该结算行为属顺达公司真实意思表示，且不违反法律法规，该院不予支持。顺达公司认为双方结算是2017年8月13日，工程欠款不应计付利息。阳小群、顺达公司虽无支付延期给付工程价款利息的约定，根据相关司法解释的规定，利息从应付工程价款之日
摘要
上诉人常宁市顺达房地产开发有限公司与被上诉人阳小群建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖南省衡阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）湘04民终486号上诉人(原审被告)：常宁市顺达房地产开发有限公司，住所地常宁市培元街道办事处群英西路。法定代表人：何国强，该公司董事长。委托诉讼代理人：周显伍，湖南功崇律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄强，男，1984年3月12日出生，汉族，常宁市人，该公司经理，住常宁市蓬塘乡。被上诉人(原审原告)：阳小群，男，1962年12月6日生，汉族，……