建设工程施工合同纠纷 （2017）粤04民终2376号

双方签订建设工程施工合同，是双方真实意思表示，内容不违反法律或行政法规的强制性规定，该合同合法有效。双方理应遵守合同约定，履行各自合同义务。蓝盾公司依约已完成防水工程内容，并经保利（珠海）公司委托评估工程结算价，且双方对结算价无争议。双方合同第17.6条约定中有工程竣工验收通过之日起30天付工程结算总价的95%的内容，双方在庭审中均认可自双方竣工验收合格之日即2014年6月5日起30日内为应付95%工程款的付款期限，故蓝盾公司所述称的应付工程款563495.94元付款期限已届满，保利（珠海）公司延迟支付，理应承担付款责任并支付相应利息损失。（一）对于利息的计算问题。双方合同第22.1条约定：甲方逾期支付工程进度款达60天及以上的，从逾期第60天之日起，丙方有权每天收取该笔工程款0.1%的违约金；第22.7条约定：一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期第7天起，每天应向对方支付该笔款项2倍银行日利率的违约金。由于以上两条约定都是关于违约金的计付方法，双方并未约定逾期付款的利息计付方法。蓝盾公司请求参照第22.1条关于违约金计算比例确认利息，并以年利率6%的四倍计付利息没有依据。《最高人民法

双方签订建设工程施工合同，是双方真实意思表示，内容不违反法律或行政法规的强制性规定，该合同合法有效。双方理应遵守合同约定，履行各自合同义务。蓝盾公司依约已完成防水工程内容，并经保利（珠海）公司委托评估工程结算价，且双方对结算价无争议。双方合同第17.6条约定中有工程竣工验收通过之日起30天付工程结算总价的95%的内容，双方在庭审中均认可自双方竣工验收合格之日即2014年6月5日起30日内为应付95%工程款的付款期限，故蓝盾公司所述称的应付工程款563495.94元付款期限已届满，保利（珠海）公司延迟支付，理应承担付款责任并支付相应利息损失。（一）对于利息的计算问题。双方合同第22.1条约定：甲

广东省珠海市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤04民终2376号上诉人（原审原告）：深圳市蓝盾防水工程有限公司，住所地：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1单元15楼。法定代表人：童祖元，总经理。委托诉讼代理人：张国虎，男，1942年3月29日出生，汉族，住湖南省邵阳市双清区，系该公司广州分公司的员工。被上诉人（原审被告）：保利（珠海）房地产开发有限公司，住所地：珠海市红旗镇虹晖一……