建设工程合同纠纷 （2017）辽01民终13191号
裁判要旨
海名威公司、第八分公司签订的《装饰装修工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，且不违反我国法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应遵照履行。根据海名威公司、第八分公司双方签订的《装饰装修工程施工合同》约定，合同生效后，甲方可先支付给乙方30000元购物卡，剩余金额650000元，首付款为总合同签订三日内支付人民币260000元；第二次工程进度款为总工程金的40%即人民币260000元，吊顶龙骨完成，墙面基础龙骨完成，钢结构焊接完成，隐蔽工程验收合格三日内支付；第三次工程尾款为总工程金的15%即人民币97500元，面层完成，甲供材安装完成后、工程竣工验收合格三日内支付；质保金5%即人民币32500元，合同竣工日期起，一年之后支付。同时约定，甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。自双方签订合同后至庭审之日止，海名威公司给付第八分公司工程款共计支付522025元，第一笔为30000元购物卡，第二笔为银行转账26万元，第三笔为盛京银行汇款232025元。海名威公司未按照约定数额全额支付给第八分公司，故按照合同约定，合同工期相应顺延。且根据双方陈述，海名威公司存在未按合同约定使用
摘要
上诉人沈阳海名威贸易有限公司与被上诉人沈阳建筑装修装修有限公司第八分公司、被上诉人沈阳建筑装饰装修有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)辽01民终13191号上诉人（原审原告，反诉被告）：沈阳海名威贸易有限公司，住所地沈阳市和平区太原北街86号1206房间。法定代表人：李庆媛，该公司总经理。委托诉讼代理人：林川，男，汉族，1982年12月24日出生，该公司员工。委托诉讼代理人：田兰生，辽宁博雅律师事务所律师。被上诉人（原审被告，反诉原告）：沈阳建筑装饰装修有限公司第八分公司，住……