建设工程施工合同纠纷 （2017）新28民终1012号

被告方通过招投标获得原告的和静县哈勒哈特菱镁矿隧道工程施工，双方签订了施工合同，系双方真实意思表示，且不违反相关法律、法规的规定，应当按照合同约定履行各自义务。现双方争议施工图纸应当由谁来提供，按照双方签订的合同第八条第四项的规定，应当由被告提供施工图纸。在合同履行过程中，原告未能办理施工许可，被告未能提供施工图纸，均是合同不能原因，且合同履行期限已经届满，双方没有达成延期施工协议。对原告主张解除双方签订的《新疆和静县哈勒哈特菱镁矿隧道工程施工合同》的请求，本院予以支持；反诉原告主张继续履行合同的请求，本院不予支持。被告在合同期限内，进行了简易道路修理、隧道工作面清理、平整火工场地、修筑发电设备等工作，原告认可被告施工简易道路价款为250000元，对其他工程价款200000元不予认可，因原告对现场已经进行了重新施工，致使被告已施工原告不予认可部分无法进行现场确认，原告存在过错，对被告施工的其他部分价款为200000元，应当予以确认。故被告已施工部分的工程价款为450000元，但应包含人工工资等费用。原告向被告支付了80000元，扣除450000元，被告应当向原告返还350000元。本院

被告方通过招投标获得原告的和静县哈勒哈特菱镁矿隧道工程施工，双方签订了施工合同，系双方真实意思表示，且不违反相关法律、法规的规定，应当按照合同约定履行各自义务。现双方争议施工图纸应当由谁来提供，按照双方签订的合同第八条第四项的规定，应当由被告提供施工图纸。在合同履行过程中，原告未能办理施工许可，被告未能提供施工图纸，均是合同不能原因，且合同履行期限已经届满，双方没有达成延期施工协议。对原告主张解除双方签订的《新疆和静县哈勒哈特菱镁矿隧道工程施工合同》的请求，本院予以支持；反诉原告主张继续履行合同的请求，本院不予支持。被告在合同期限内，进行了简易道路修理、隧道工作面清理、平整火工场地、修筑发电设

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2017）新28民终1012号上诉人(原审原告、反诉被告）：新疆秦翔科技有限公司，住所地新疆巴州和静县。统一社会信用代码。法定代表人：刘白宽，系该公司董事长。身份证号。委托诉讼代理人：靳光明，系新疆静安律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨志慧，系该公司员工。上诉人(原审被告、反诉原告）：鸿基建设工程有限公司，住所地浙江省苍南县。统一社……