建设工程施工合同纠纷 （2019）粤1204民初809号
裁判要旨
本案系建设工程施工合同纠纷。 上倚经济社与陆叶文分别签订的《填土工程合同》《填土合同》各一份均属于双方的真实意思表示，并已由双方切实履行；但在施工填土期间，该社因国土行政部门执法而通知陆叶文停工，陆叶文对此没有异议，双方在以上合同中的权利义务据以终止，且依法并不影响合同中结算和清理条款的效力。 对于填土工程款按30元/立方米计算、部分填土工程款496410元及陆叶文应付上倚经济社泥款18990元在本案尚欠填土工程款中作相应扣减，双方均无异议，符合双方约定且没有违反法律规定，故本院均予确认。 对于双方争议的已完成工程量及相应工程款，因双方在庭审中对上倚经济社申请、经本院委托后由广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司于同年7月16日作出粤金测字[2019]-023《高要区金利镇珠江社区上倚填土测量报告》均无异议，故依该报告测量结论（已完成的总填土量为42594立方米），按双方约定的30元/立方米计算，已完成填土的工程款为1277820元，扣减已付填土工程款496410元及陆叶文应付上倚经济社泥款18990元，尚欠工程款762420元应由该社付清给陆叶文。 对陆叶文该项诉请相应超出部分，理
摘要
陆叶文与肇庆市高要区金利镇珠江社区上倚经济合作社建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省肇庆市高要区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1204民初809号原告：陆叶文，男，1969年11月7日出生，汉族，住肇庆市高要区，被告：肇庆市高要区金利镇珠江社区上倚经济合作社，住所地肇庆市高要区金利镇珠江社区上倚，组织机构代码67887549-2。 负责人：李华新。 原告陆叶文诉被告肇庆市高要区金利镇珠江社区上倚经济合作社（下简称上倚经济社）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019……