委托合同纠纷 (2018)桂0902民初3867号
裁判要旨
关于被告玉林福达公司是否拖欠管理费875000元问题。 原告深圳维骏公司与被告玉林福达公司签订的《玉林福达水上康体体验园项目委托合同》是双方当事人的真实意思表示,合同所约定的内容不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效,双方当事人应当按照合同的约定全面适当履行各自的义务。 原告深圳维骏公司依约履行了管理义务,被告玉林福达公司也支付了相应的管理费。 截止庭审时,被告玉林福达公司尚欠原告深圳维骏公司管理费875000元,此款项被告玉林福达公司在另案起诉原告深圳维骏公司时提交的《关于违约金冲抵管理费的专函》中予以确认,被告玉林福达公司对欠付原告深圳维骏公司上述款项的事实并无异议。 至于875000元管理费应否支付问题。 本院认为,2017年6月11日原告深圳维骏公司出具给被告玉林福达公司的《承诺书》中,自愿承诺为确保2017年6月30完成验收交付运行,将余下2个月管理费作为承诺保证金。 从《承诺书》可得知,原告深圳维骏公司在明知工程整体项目竣工可能存在延期的情况下,仍然承诺于2017年6月30日完成最后验收交付被告玉林福达公司运行,应视为对双方签订的《玉林福达水上康体体验园项目委托合同》中
摘要
深圳市维骏文化旅游科技有限公司与玉林福达投资有限公司委托合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)桂0902民初3867号 原告:深圳市维骏文化旅游科技有限公司,住所地:深圳市南山区桃源街道留仙大道**南山云谷创新产业园山水楼**中,统一社会信用代码:91440300311699605G。 法定代表人:陈柏全,该公司总经理。 委托诉讼代理人:戴述耀,广东国晖律师事务所律师。 委托诉讼代理人:张小卫,北京市竞天公诚(深圳)……