建筑设备租赁合同纠纷 （2018）桂0303民再1号
裁判要旨
因利百公司违约给地建公司造成的停工损失，应由利百公司承担。 地建公司主张的钢管外架损失，由于利百公司于2014年6月15日违约，地建公司于2016年11月18日自行拆除外架，损失应计算为887天。 故该项损失应为4090096元（0.12元/天/㎡×38426.31㎡×887天）。 2017年8月29日，荔浦法院作出（2016）桂0331民初168号民事判决，判令利百公司赔偿地建公司包括因停工造成的钢管外架延期使用在内的经济损失共计5087096元。 2018年5月18日，柳州市吉虎贸易有限公司向荔浦法院申请对利百公司进行破产清算。 2018年6月4日，荔浦法院作出（2018）桂0331破1号民事裁定，受理对利百公司的破产清算申请，并指定广西嘉合律师事务所担任利百公司的破产管理人。 再查明，2016年9月5日，地建公司作为甲方，与桂林市灵川县万利建筑材料租赁站（以下简称万利租赁）作为乙方签订《钢管脚手架拆除协议书》，约定甲方将涉案工程的钢管脚手架的拆除工程分包给乙方，由乙方负责拆除，拆除费用为195000元，由甲方垫付，此费用从法院最终确定的廖伸友欠莫桂琴的钢管架搭设款项中扣除。
摘要
莫桂琴、广西桂林地建建设有限公司建筑设备租赁合同纠纷再审民事判决书
正文（节选）
广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂0303民再1号 原审原告（反诉被告）：莫桂琴，男，1962年6月1日出生，汉族，现住广西桂林市临桂区。 委托诉讼代理人：陈勇，桂林市安泰法律事务所法律工作者。 原审被告（反诉原告）：广西桂林地建建设有限公司，住所地广西桂林市中山北路72-1号。 法定代表人：赵干云，董事长。 原审被告（反诉原告）：廖伸友，男，1966年……