合同纠纷 （2017）晋03民终916号

阳泉水泵厂、二期项目部签订合同后，阳泉水泵厂依约为二期工程量身定制了8台水泵，定制的水泵不是通用产品，无法转让。之后二期项目部因资金短缺，工程停工。后又因二期项目部依照论证会专家建议，重新购置了湖南××水泵有限公司的水泵，违约责任在二期项目部。阳泉水泵厂按合同约定制造水泵且2014年二期项目部进行的专家论证也已明确，已采购的阳泉水泵厂水泵作为备用水泵，故二期项目部应把货款给付阳泉水泵厂，阳泉水泵厂按合同约定履行交付定制水泵义务。二期项目部关于诉讼时效的辩解，理由不成立，不予认可。据此，根据《中华人民共和国合同法》第八条之规定，判决为：阳泉市娘子关供水二期项目经理部于判决生效后六十日内支付阳泉水泵厂有限责任公司合同款697728元；阳泉市娘子关供水二期项目经理部履行付款义务后，阳泉水泵厂有限责任公司按合同约定履行交付8台定制水泵义务。案件受理费10777元，由二期项目部负担。上诉人二期项目部不服原审判决，上诉请求依法驳回被上诉人的诉讼请求。上诉理由是：1.原审判决认定事实错误。在庭审中，上诉人依据证据明确指出，水泵性能实测数据中的关键技术指标达不到合同约定。但原审判决却认定”二期项目部会

阳泉水泵厂、二期项目部签订合同后，阳泉水泵厂依约为二期工程量身定制了8台水泵，定制的水泵不是通用产品，无法转让。之后二期项目部因资金短缺，工程停工。后又因二期项目部依照论证会专家建议，重新购置了湖南××水泵有限公司的水泵，违约责任在二期项目部。阳泉水泵厂按合同约定制造水泵且2014年二期项目部进行的专家论证也已明确，已采购的阳泉水泵厂水泵作为备用水泵，故二期项目部应把货款给付阳泉水泵厂，阳泉水泵厂按合同约定履行交付定制水泵义务。二期项目部关于诉讼时效的辩解，理由不成立，不予认可。据此，根据《中华人民共和国合同法》第八条之规定，判决为：阳泉市娘子关供水二期项目经理部于判决生效后六十日内支付阳泉水

山西省阳泉市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）晋03民终916号上诉人（原审被告）阳泉市娘子关供水二期工程项目经理部，住所地阳泉市。法定代表人吴文斌，经理。委托代理人段春贵，山西君衡律师事务所律师。被上诉人（原审原告）阳泉水泵厂有限责任公司,住所地阳泉市。法定代表人冯云喜，董事长。委托代理人赵福荣，该公司职工。委托代理人王志荣，山西真安律师事务所律师。上诉人阳泉市娘子关供水二期工程项目经理……