建设工程分包合同纠纷 （2014）铜中民三终字第00115号

金富悦公司与营造公司签订的《工程承揽合同》属于建设工程施工合同中的专业承包合同，金富悦公司未取得防腐专业施工资质，违反了建筑法的相关规定，该合同为无效合同，金富悦公司只有在工程合格的前提下才可以参照合同约定主张工程款。根据相关法律法规的规定，金富悦公司与营造公司对硫酸亚铁制备池、硫酸亚铁酸罐区、酸罐区防腐工程的质量承担连带责任。金富悦公司在工程完工后报验中，对硫酸亚铁制备池、硫酸亚铁酸罐区、酸罐区防腐工程质量出现的问题，没有修复合格。其中硫酸亚铁制备池影响建设单位项目进度，营造公司为避免整个工程延期，减少损失的发生，将金富悦公司施工的硫酸亚铁制备池拆除，另行委托他人施工并无不当。硫酸亚铁酸罐区、酸罐区防腐工程经鉴定只有部分合格，因此，金富悦公司主张的硫酸亚铁制备池和硫酸亚铁酸罐区、酸罐区防腐工程不合格部分的工程价款，原审法院不予支持。硫酸亚铁酸罐区、酸罐区防腐工程合格部分的工程价款26832.06元，予以支持。制备池玻璃钢栏杆造价3000元，双方无异议，予以支持。金富悦公司对其施工工程质量应当承担举证责任，《诉讼费用交纳办法》规定，诉讼过程中因鉴定发生的依法应当由当事人负担的费用，人民

金富悦公司与营造公司签订的《工程承揽合同》属于建设工程施工合同中的专业承包合同，金富悦公司未取得防腐专业施工资质，违反了建筑法的相关规定，该合同为无效合同，金富悦公司只有在工程合格的前提下才可以参照合同约定主张工程款。根据相关法律法规的规定，金富悦公司与营造公司对硫酸亚铁制备池、硫酸亚铁酸罐区、酸罐区防腐工程的质量承担连带责任。金富悦公司在工程完工后报验中，对硫酸亚铁制备池、硫酸亚铁酸罐区、酸罐区防腐工程质量出现的问题，没有修复合格。其中硫酸亚铁制备池影响建设单位项目进度，营造公司为避免整个工程延期，减少损失的发生，将金富悦公司施工的硫酸亚铁制备池拆除，另行委托他人施工并无不当。硫酸亚铁酸罐区

安徽省铜陵市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）铜中民三终字第00115号上诉人（原审原告）：深圳市金富悦实业有限公司，住所地广东省深圳市龙岗区。组织机构代码75762704-0.法定代表人：王昌满，该公司总经理。委托代理人：刘长峻，安徽众佳律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：铜陵营造有限责任公司，住所地安徽省铜陵市开发区。组织机构代码15110033-2.法定代表人：王文俊，该公司董事长……