建设工程施工合同纠纷 （2019）宁0106民初1715号
裁判要旨
原告与被告银川三建签订的《建设工程施工合同》、《城市春天工程建设补充协议书》均为有效合同，双方应按合同约定全面履行各自的义务。 被告银川三建及第三人汪希林辩解《城市春天工程建设补充协议书》不属于补充协议，是对《建设工程施工合同》的实质变更，因该协议明确为补充协议，内容是对《建设工程施工合同》未约定部分的补充，并未变更《建设工程施工合同》的主要条款，故被告银川三建及第三人汪希林的辩解理由不成立。 合同约定竣工日期为2012年7月30日，工期总日历天数458天，交工即取得竣工备案表后方为交工，被告银川三建在2012年12月19日才取得7、8号楼竣工备案表，2012年11月26日地下车库土建工程完工，存在延期交工事实，其应当举证证明造成未按期完工的责任在原告才能免责。 被告银川三建及第三人汪希林抗辩称原告未按合同约定支付进度款导致工期拖延，但其并未提交进度付款审批单，并称并未按合同约定向原告提交支付进度款申请，无法衡量原告支付进度款的比例，被告及第三人的该抗辩理由不能成立，原告主张被告及第三人违约成立。 被告及第三人于2012年12月19日就7、8号楼完成建设工程备案，超出约定工期141日历
摘要
宁夏浩海房地产开发集团有限公司与银川三建集团有限公司四分公司、银川三建集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事判决书（2019）宁0106民初1715号原告：宁夏浩海房地产开发集团有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川市金凤区。 法定代表人：任升，该公司总经理。 委托诉讼代理人：陈吉宁，宁夏泽芸律师事务所律师。 被告：银川三建集团有限公司四分公司，住所地：宁夏回族自治区银川市。 负责人：白雪融，该公司经理。 委托诉讼代理人：李荣，女，公司员工。 委托诉讼代理人：高国，男……