承揽合同纠纷 （2016）粤02民终2090号

韶关市金韶关第一丰产林（纸材）基地有限公司、韶关市曲江区永欣林业开发有限公司签订的编号为GBEB19B442C《营林工程承揽合同》，意思表示真实，内容不违反法律、法规的规定，合同合法有效，双方当事人应自觉履行。韶关市曲江区永欣林业开发有限公司于2014年12月底按韶关市金韶关第一丰产林（纸材）基地有限公司要求停工撤场后，韶关市金韶关第一丰产林（纸材）基地有限公司、韶关市曲江区永欣林业开发有限公司均未继续履行《营林工程承揽合同》，现韶关市金韶关第一丰产林（纸材）基地有限公司诉请要求解除该合同，韶关市曲江区永欣林业开发有限公司无异议，根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款：“当事人协商一致，可以解除合同。”的规定，本院予以支持。双方争议的焦点是:韶关市曲江区永欣林业开发有限公司撤场时的实际采伐面积，韶关市曲江区永欣林业开发有限公司交付木材的数量是否符合合同约定及韶关市曲江区永欣林业开发有限公司是否需要承担赔偿责任。韶关市曲江区永欣林业开发有限公司为证明其是按韶关市金韶关第一丰产林（纸材）基地有限公司的要求撤场及撤场后发生林木盗伐，提供了《韶南林场包商反映单》证明，韶关市金韶关第一丰产

韶关市金韶关第一丰产林（纸材）基地有限公司、韶关市曲江区永欣林业开发有限公司签订的编号为GBEB19B442C《营林工程承揽合同》，意思表示真实，内容不违反法律、法规的规定，合同合法有效，双方当事人应自觉履行。韶关市曲江区永欣林业开发有限公司于2014年12月底按韶关市金韶关第一丰产林（纸材）基地有限公司要求停工撤场后，韶关市金韶关第一丰产林（纸材）基地有限公司、韶关市曲江区永欣林业开发有限公司均未继续履行《营林工程承揽合同》，现韶关市金韶关第一丰产林（纸材）基地有限公司诉请要求解除该合同，韶关市曲江区永欣林业开发有限公司无异议，根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款：“当事人协商一致，

广东省韶关市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)粤02民终2090号上诉人（原审原告）：韶关市金韶关第一丰产林（纸材）基地有限公司。住所地：广东省韶关市曲江区马坝镇鞍山路**号。法定代表人：黄志源，该公司董事长。委托诉讼代理人：严爽、魏伟连，该公司员工。被上诉人（原审被告）：韶关市曲江区永欣林业开发有限公司。住所地：广东省韶关市曲江区马坝镇矮石村委大帽岭框架*层楼。法定代表人：杨彬，该公司经……