建设工程施工合同纠纷 （2017）粤20民终5043号
裁判要旨
本案为建设工程施工合同纠纷。结合双方当事人的诉辩意见，本案争议的焦点为：一、双方签订的《工程承包协议书》是否合法有效问题:二、涉案工程是否存在质量问题,工程质量损失如何认定问题；三、涉案工程逾期完工违约金如何认定问题；四、东高公司应否向中亿公司支付窝工损失及代付款问题；五、工程造价如何认定,东高公司尚欠工程款的具体数额及利息应如何认定问题。关于焦点一。东高公司与中亿公司、颜正允对于2012年4月3日签订《工程承包协议书》虽一致认可，该协议书亦系当事人双方真实意思，但合同签订后，中亿公司允许颜正允承包上述涉案建设工程项目并进场施工，因颜正允为自然人，不具备施工资质，故上述合同因违反法律法规强制性规定而无效。对于颜正允提出的其是先挂靠传承公司后转为中亿公司的项目经理的辩解意见，因其未提供中亿公司为其购买社会保险及任职证明等相关证据材料，故对颜正允该辩解主张不予采信。鉴于中亿公司交由颜正允对承建的工程进行了施工并经双方协商确认于2012年9月1日离场，颜正允已按照约定实际施工建设。由于当事人对涉案工程实际交付时间意见不一，但各方当事人于2012年10月15日就工程款的支付形成会议记录达成分期
摘要
广东东高新型建材有限公司、广东中亿建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
广东省中山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤20民终5043号上诉人（原审原告、反诉被告）：广东东高新型建材有限公司，住所地广东省中山市东区东祥路东路白沙湾工业区。法定代表人：钟粤，该公司总经理。委托诉讼代理人：赖智明，广东骏森濠律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：广东中亿建设工程有限公司，住所地广东省中山市沙溪镇敦陶管理区污水处理厂内。法定代表人：梁日红，该公司财务总监。……