建设工程监理合同纠纷 （2017）宁01民终2952号

原、被告双方签订的《建设工程监理合同》是双方当事人的真实意思表示，未违反法律和行政法规的强制性规定，合法、有效，合同当事人应严格履行合同约定的义务。关于双方争议的合同超期问题，本案合同履行过程中，原告按照合同约定履行监理义务，由于被告方的原因导致工程超期，被告应按照合同约定支付超期工作酬金。庭审中原、被告均认可工程超期，但对于工程超期截止的时间未达成一致。双方的合同约定，超期工作酬金计算到工程延期的时间，而不是工程竣工验收的时间。原告提交的证据监理月报最后一期的日期是2015年5月25日。合同约定，监理人应在每月的5日前向委托人提供上月的《监理月报》，原告不能提交2015年5月25日以后的监理月报，无法证实自己履行监理职责至2016年9月2日，应承担举证不能的责任。故以原告提交的最后一期的监理月报日期，即2015年5月25日认定为履行监理责任的日期。根据合同约定，附加工作酬金应为147750元[197天（2014年11月10日-2015年5月25日）×18万元÷240天（2014年3月15日-2014年11月9日）]。关于工程量缩小至1.8万平方米的问题。双方在合同中约定

原、被告双方签订的《建设工程监理合同》是双方当事人的真实意思表示，未违反法律和行政法规的强制性规定，合法、有效，合同当事人应严格履行合同约定的义务。关于双方争议的合同超期问题，本案合同履行过程中，原告按照合同约定履行监理义务，由于被告方的原因导致工程超期，被告应按照合同约定支付超期工作酬金。庭审中原、被告均认可工程超期，但对于工程超期截止的时间未达成一致。双方的合同约定，超期工作酬金计算到工程延期的时间，而不是工程竣工验收的时间。原告提交的证据监理月报最后一期的日期是2015年5月25日。合同约定，监理人应在每月的5日前向委托人提供上月的《监理月报》，原告不能提交2015年5月25日以后的监理

宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）宁01民终2952号上诉人（原审原告、反诉被告）：银川硕研建设工程监理咨询有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区太阳都市花园24号楼2号别墅2层。法定代表人:张舰，公司总经理。委托诉讼代理人：王丽娟，宁夏善知律师事务所律师。委托诉讼代理人：王玉军，男，1965年12月26日出生，汉族，银川硕研建设工程监理咨询有限公司员工，住宁夏回族……