建设工程施工合同纠纷 （2021）苏09民终2669号

水建公司将其中标承建的工程转包给王武实施、王武又将工程再次转包给陈登国实施、陈登国又将工程分包给车龙文、车武文实施，该转包、分包行为依法均属无效行为。但实际施工人要求转包人、违法分包人对工程欠款承担连带责任的，依法应予支持；前手转包人、违法分包人举证证明其已付清工程款的，可以相应免除其给付义务，发包人在欠付的工程款范围内承担连带责任。本案中，车龙文、车武文按约完成施工任务后，陈登国未及时付清工程款，引起讼争，依法应承担继续履行的民事法律责任，故车龙文、车武文要求陈登国给付尚欠工程款210000元的请求，依法予以支持。关于其主张自2016年9月27日起承担逾期付款利息的请求，因劳务合同约定余款20%为质保金于一年后付清，现尚欠210000元，根据总价款计算，该款项为质保金，故对其主张的逾期付款利息依法应自2017年9月27日计算。关于王武的辩称意见，根据庭审中的举证、质证，可以认定其对陈登国将案涉工程分包给车龙文、车武文是明知的；其将从水建公司给付的100万元用于戎某偿还所欠水建公司的款项，现戎某尚有15万元未退还或用于案涉工程，虽王武辩称该100万元的用途是得到陈登国的同意，但陈登国不

水建公司将其中标承建的工程转包给王武实施、王武又将工程再次转包给陈登国实施、陈登国又将工程分包给车龙文、车武文实施，该转包、分包行为依法均属无效行为。但实际施工人要求转包人、违法分包人对工程欠款承担连带责任的，依法应予支持；前手转包人、违法分包人举证证明其已付清工程款的，可以相应免除其给付义务，发包人在欠付的工程款范围内承担连带责任。本案中，车龙文、车武文按约完成施工任务后，陈登国未及时付清工程款，引起讼争，依法应承担继续履行的民事法律责任，故车龙文、车武文要求陈登国给付尚欠工程款210000元的请求，依法予以支持。关于其主张自2016年9月27日起承担逾期付款利息的请求，因劳务合同约定余款2

江苏省盐城市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)苏09民终2669号上诉人（原审原告）：车龙文，男，1963年4月21日出生，汉族，住盐城市盐都区。上诉人（原审原告）：车武文，男，1972年4月11日出生，汉族，住盐城市盐都区。上述两上诉人共同委托诉讼代理人：黄春华，江苏兴时代律师事务所律师。上诉人（原审被告）：王武，男，1969年12月31日出生，汉族，住盐城市亭湖区。委托诉讼代理人：吴冰……