建设工程施工合同纠纷 （2014）乌中民四终字第1368号

西阳公司与玖久公司签订的建设工程施工合同及补充施工协议系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，系合法有效的合同，双方应当按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，西阳公司按约施工，依约履行了自己的施工义务，图纸会审及隐蔽工程验收资料中王宏伟作为玖久公司的代表签字，可以证明王宏伟系玖久公司工作人员，玖久公司答辩称王宏伟不是其工地代表，对王宏伟发出的停工通知及签证不认可的辩解理由，原审法院不予采信。从1999年1月21日西阳公司向玖久公司出具的承诺书、1999年4月2日的玖久公司工作人员王宏伟向西阳公司吐鲁番项目工程部发出的停工通知以及工程质量检测鉴定报告记载“1999年3月施工至正负零处停工”的内容，均证明西阳公司已按时按约完成了正负零的工程量，玖久公司应支付西阳公司施工至正负零的工程款。建力公司作为具有法定鉴定资质的鉴定机构，其作出的鉴定报告程序合法，鉴定结论依据充分，对其有效性原审法院予以认定。现双方的争议在于土方开挖、外运以及土方回运、回填的工程由谁进行施工。一、就土方开挖、外运工程，玖久公司主张系案外人黄新民进行施工。根据玖久公司提供的证据，其与黄新民于1998

西阳公司与玖久公司签订的建设工程施工合同及补充施工协议系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，系合法有效的合同，双方应当按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，西阳公司按约施工，依约履行了自己的施工义务，图纸会审及隐蔽工程验收资料中王宏伟作为玖久公司的代表签字，可以证明王宏伟系玖久公司工作人员，玖久公司答辩称王宏伟不是其工地代表，对王宏伟发出的停工通知及签证不认可的辩解理由，原审法院不予采信。从1999年1月21日西阳公司向玖久公司出具的承诺书、1999年4月2日的玖久公司工作人员王宏伟向西阳公司吐鲁番项目工程部发出的停工通知以及工程质量检测鉴定报告记载“1999年3月施工

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）乌中民四终字第1368号上诉人（原审被告、反诉原告）：新疆玖久建设开发有限责任公司。法定代表人：ＸＸ，该公司董事长。委托代理人：王岩，该公司总经理。被上诉人（原审原告、反诉被告）：新疆西阳工程承包公司。诉讼代表人：武其汾，该公司清算组组长。委托代理人：孙继江，新疆万和律师事务所律师。委托代理人：王广利，该公司清算组副组长。上诉人新……