合同纠纷 (2019)豫0503民初1300号

案号
(2019)豫0503民初1300号
法院
河南省安阳市北关区人民法院
案由
合同纠纷
年份
2019
地域
河南省安阳市
裁判日期
2019-05-27

裁判要旨

原、被告当事人签订的合同系双方当事人的真实意思表示,不违反法律法规的强制性规定,合法有效,本院予以确认。 被告博大物业公司抗辩称其原高管李某与原告朗尔电子科技公司串通,以合法形式掩盖非法目的,其并未提供证据,其抗辩李某没有授权,双方将合同进行拆分,系被告博大物业公司的内部约定;合同没有签订时间系合同的瑕疵问题,不影响合同的效力;根据合同相对性,停车场车牌识别收费系统未经业主同意不是合同无效的理由,故被告博大物业公司的抗辩理由不能成立。 合同签订后,原、被告双方均应按照合同的约定履行合同义务。 被告博大物业公司按照合同约定支付了合同款项,原告朗尔电子科技公司应按照合同约定安装停车场车牌识别收费系统。 原告朗尔科技电子公司在安装过程中应被告博大物业公司的要求延期进场,未能如期安装。 原告朗尔电子科技公司对于其延期进场要求被告博大物业公司支付窝工费及工人出差补助费。 原告朗尔电子科技公司虽然提供了未帅帅、李少阳的情况说明及银行转账电子回单,但其主张的窝工人员并未出庭作证核实身份及陈述窝工情况,银行转账电子回单也未证明转账系支付的窝工损失及工人出差补助,且根据双方约定的合同,施工费仅占合同价款

摘要

河南朗尔电子科技有限公司与安阳市博大物业管理有限责任公司合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

河南省安阳市北关区人民法院民 事 判 决 书(2019)豫0503民初1300号原告:河南朗尔电子科技有限公司,住所地:郑州市中原区伏牛南路**院**楼****,统一社会信用代码:91410102MA3XCMP31J。 法定代表人:付琳琳,职务:总经理。 委托诉讼代理人:杨文擂,河南铭高律师事务所律师。 被告:安阳市博大物业管理有限责任公司,住所地,住所地:安阳市北关区友谊路办事处院内),统一社会……