建设工程施工合同纠纷 （2018）桂07民终1166号
裁判要旨
被告钦州市海建石油化工有限公司将位于钦州市海建石油化工有限公司10万吨/年催化油浆综合利用项目设备安装、防腐保湿工程发包给原告山东益通安装有限公司施工承建并签订《施工总承包合同》（合同编号HJ20161206）系双方的真实意思表示，且符合法律有关规定，属有效合同，对双方当事人具有法律效力。合同生效后，原告山东益通安装有限公司依约履行了合同履约担保金贰佰万元整的义务。而被告钦州市海建石油化工有限公司一直没有按合同约定履行开工通知义务，经《工程联系函》催告后仅于2017年8月22日作出《说明函》且仍未通知开工，可见其行为已明确表示不履行合同，根据《施工总承包合同》（合同编号HJ20161206）第20条、21条、《中华人民共和国合同法》第94条第2项的规定构成违约，应承担合同全部违约责任。故原告山东益通安装有限公司请求解除原、被告于2016年12月7日签订了《施工总承包合同》（合同编号HJ20161206），符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第二项的规定，该院予以支持；对于原告请求返还履约保证金2000000元问题，事实清楚，证据确凿，该院予以支持；对于原告请求给付逾期还款资金占用费1
摘要
钦州市海建石油化工有限公司、山东益通安装有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
广西壮族自治区钦州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂07民终1166号 上诉人(一审被告)：钦州市海建石油化工有限公司，住所地：钦州市钦州港港口集团生活小区18栋402房。 法定代表人：邹华，总经理。 委托诉讼代理人：黄开团，广西政大律师事务所律师。 被上诉人(一审原告)：山东益通安装有限公司，住所地：山东省肥城市孙伯大街34号。 法定代表人：雷印智，董事长。 委托诉讼代理人：梁国……