承揽合同纠纷 （2021）沪02民终5730号

本案争议焦点为，北控宁生公司是否负有付款义务。北控宁生公司认为本案工程款付款主体为伟顿公司，北控宁生公司仅需以借款方式向伟顿公司的共管账户出借款项即可，对星剑公司并不负有付款义务。一审法院认为，根据三方签署的《承包合同》文本表述“甲乙方同意将该幼儿园项目厨房及抽排烟系统设备供货、安装工程发包给丙方”“按工作顺序向甲方、乙方提交所需的技术资料”“丙方逾期完工，每逾期一天，向甲、乙方支付合同总价1％的违约金”“丙方需配合甲方整体进度，可分次进场施工，合同价格已经考虑相关因素，丙方不得以此为由要求甲、乙方支付额外费用”“若甲乙双方未按合同约定时间支付工程款，而造成的工程延误、丙方不承担相关损失和责任”“由于丙方施工原因造成甲、乙方或者第三方经济损失和人身伤害的，丙方应承担赔偿责任；如丙方拒绝或拖延履行赔付责任的，甲方有权自行从丙方预留工程款中扣支而无需就此另行征得丙方同意”“若甲乙双方未按合同约定时间支付工程款，且逾期超过30天，则视为甲、乙方违约，丙方将停止施工，由此带来的损失由甲、乙双方承担连带责任”内容反映，无论从合同的发包经过、资料的交付对象、违约责任的承担主体及承担形式都可说明北控

本案争议焦点为，北控宁生公司是否负有付款义务。北控宁生公司认为本案工程款付款主体为伟顿公司，北控宁生公司仅需以借款方式向伟顿公司的共管账户出借款项即可，对星剑公司并不负有付款义务。一审法院认为，根据三方签署的《承包合同》文本表述“甲乙方同意将该幼儿园项目厨房及抽排烟系统设备供货、安装工程发包给丙方”“按工作顺序向甲方、乙方提交所需的技术资料”“丙方逾期完工，每逾期一天，向甲、乙方支付合同总价1％的违约金”“丙方需配合甲方整体进度，可分次进场施工，合同价格已经考虑相关因素，丙方不得以此为由要求甲、乙方支付额外费用”“若甲乙双方未按合同约定时间支付工程款，而造成的工程延误、丙方不承担相关损失和责任

上海市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2021）沪02民终5730号上诉人(原审被告)：北控宁生城市投资发展有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市。法定代表人：刘文锦，总裁。委托诉讼代理人：李铎，宁夏金世永业律师事务所律师。委托诉讼代理人：肖遥，宁夏金世永业律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：上海星剑实业有限公司，住所地上海市松江区。法定代表人：姜军，董事长。委托诉讼代理人：金振华，北京天驰君……