计算机软件开发合同纠纷 (2018)闽01民初478号

案号
(2018)闽01民初478号
法院
福建省福州市中级人民法院
案由
计算机软件开发合同纠纷
年份
2018
地域
福建省福州市
裁判日期
2018-12-25

裁判要旨

李国良与比朋软件公司签订的《一站到底商城系统开发合同》系双方当事人真实意思表示,内容未违反法律法规的禁止性规定,合法有效。当事人应按照合同约定全面履行自己的义务,如因一方当事人的原因导致软件开发工作失败的,应承担违约责任。 1.关于涉案软件的交付时间。 自2016年10月至2017年7月间双方大量的微信沟通及邮件往来过程可以证明,软件开发过程中,因双方对具体的需求及UI设计风格的确认存在反复,导致开发进程的拖后。双方因对具体功能跟细节进行反复交流,导致实际工期与合同约定不一致,比朋软件公司也是一再回应李国良提出的设计风格跟具体要求而延长工期。比朋软件公司于2017年4月1日,通过邮件向李国良发送《一站到底项目后台工作量估算》,预测工作量总计为284.5天,将最终的软件开发完成时间延至2017年7月;于同年5月4日、6月8日、7月4日通过邮件向李国良发送《一站到底项目后台工作量估算》,预计完成时间均为2017年7月15日。李国良期间虽一再催促比朋软件公司加快进程,但并未表示要终止合同、追究对方的违约责任,并且于2017年5月19日通过向对方支付部分进度款的方式对比朋软件公司变更涉案软件交

摘要

李国良与厦门比朋软件科技有限公司计算机软件开发合同纠纷一审民事判决书 计算机软件开发合同纠纷

正文(节选)

福建省福州市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2018)闽01民初478号 原告(反诉被告):李国良,男,1972年10月20日出生,住台湾新北市。 委托诉讼代理人:王少煌,福建冠德律师事务所律师。 委托诉讼代理人:许莲美,福建冠德律师事务所律师。 被告(反诉原告):厦门比朋软件科技有限公司,住所地福建省厦门市湖里区湖里大道**明园大厦5B之四。 法定代表人:曹裕辉,执行董事兼总经理。 委托诉讼……