建设工程施工合同纠纷 （2016）云01民初813号

关于争议焦点一，原告是否对《建设工程施工合同》享有解除权的问题。原告与被告签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律强制性规定，合法有效，双方应按合同约定履行各自的义务。根据合同通用条款第44.2条约定:“发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。”庭审中，被告认可由于其原因，其未按合同约定向原告支付工程进度款，并且在作出工程进度结算书后，被告仍未向原告支付工程进度款，导致原告停工至今，故双方签订《建设工程施工合同》的目的已经无法实现，按照《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同:……（四）当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”的规定，原告依据合同约定所提解除《建设工程施工合同》的诉讼请求成立，本院予以支持。关于争议焦点二，被告应向原告支付工程进度款及利息如何认定的问题。因本案双方对于原告已完工的工程进度款为5107万元，被告已付工程款为20436050元无异议，故被告应向原告支付欠付的工程进度款为30633950元。关于原告主张的欠付工程款利息，依据合

关于争议焦点一，原告是否对《建设工程施工合同》享有解除权的问题。原告与被告签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律强制性规定，合法有效，双方应按合同约定履行各自的义务。根据合同通用条款第44.2条约定:“发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。”庭审中，被告认可由于其原因，其未按合同约定向原告支付工程进度款，并且在作出工程进度结算书后，被告仍未向原告支付工程进度款，导致原告停工至今，故双方签订《建设工程施工合同》的目的已经无法实现，按照《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同:……

云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）云01民初813号原告：重庆市合川区教育建筑工程有限公司。住所地：重庆市合川区钓办处嘉滨路***号。法定代表人：王修才，董事长。特别授权诉讼代理人李晓松重庆宸沛律师事务所律师。被告：昆明尚信房地产开发有限公司。住所地：昆明市五华区黄土坡昆瑞路***号**幢1-601。法定代表人：唐多全，董事长。特别授权诉讼代理人马骞、虞慧君，云南睿信律师事务所……