建设工程勘察合同纠纷 （2021）鲁10民终1322号

威宏公司依照合同约定进行地质勘察，出具了勘察报告并由益杰公司提交至相关部门备案，威宏公司的合同义务已经履行完毕，益杰公司应当依约向威宏公司支付勘察费用，益杰公司辩称在新老股东交接的公司会计账目中没有与威宏公司的往来记录，与事实不符，也是益杰公司内部管理不善导致，不应据此否认威宏公司的合法权益。四份勘察合同中没有明确约定付款时间，双方之间也没有就结算付款时间另行书面确认，考虑到建设工程领域全阶段均存在不同程度的拖付款项的实际情况以及本案中水门口旧村改造工程存在停工、解约和益杰公司内部股东变更的复杂情况，本案诉讼时效起算点无法确认，益杰公司提出的时效抗辩，不予支持。同理，因无法确定应付款时间，威宏公司要求自2020年11月11日起计算逾期付款利息，缺乏事实依据，亦不予支持。综上，依据《中华人民共和国民法典》第七百八十八条之规定，判决：威海益杰房地产开发有限公司于判决生效后十日内向威海市威宏岩土工程有限责任公司支付勘察费230800元。如果益杰公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2381元（

威宏公司依照合同约定进行地质勘察，出具了勘察报告并由益杰公司提交至相关部门备案，威宏公司的合同义务已经履行完毕，益杰公司应当依约向威宏公司支付勘察费用，益杰公司辩称在新老股东交接的公司会计账目中没有与威宏公司的往来记录，与事实不符，也是益杰公司内部管理不善导致，不应据此否认威宏公司的合法权益。四份勘察合同中没有明确约定付款时间，双方之间也没有就结算付款时间另行书面确认，考虑到建设工程领域全阶段均存在不同程度的拖付款项的实际情况以及本案中水门口旧村改造工程存在停工、解约和益杰公司内部股东变更的复杂情况，本案诉讼时效起算点无法确认，益杰公司提出的时效抗辩，不予支持。同理，因无法确定应付款时间，威宏

山东省威海市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁10民终1322号上诉人（原审被告）：威海益杰房地产开发有限公司，住所地荣成市沿河北街278号。法定代表人：吕培文，总经理。委托诉讼代理人：池作庆，山东德衡（烟台）律师事务所律师。委托诉讼代理人：张清淇，山东德衡（烟台）律师事务所实习人员。被上诉人（原审原告）：威海市威宏岩土工程有限责任公司，住所地威海市文化西路175号5216室。法定代表人……